Art. 1218 Codice Civile — Anno 2023

La Corte di Cassazione ha stabilito che la responsabilità del liquidatore per i debiti tributari di una società estinta non costituisce una forma di successione nel debito fiscale, né una coobbligazione solidale in senso stretto. Si tratta invece di un'obbligazione civile propria, derivante dalla legge, che sorge quando il liquidatore non assolve ai propri doveri di gestione delle attività sociali per soddisfare i crediti del fisco. Tale responsabilità del liquidatore prescinde dalla definitività dell'accertamento verso la società, fondandosi su un fatto proprio del professionista incaricato della liquidazione.

Una società di gestione del servizio idrico è stata condannata a risarcire alcuni utenti per aver fornito acqua contenente arsenico oltre i limiti legali. La Corte di Cassazione ha chiarito che la giurisdizione ordinaria si estende anche alla domanda di manleva proposta dal gestore contro l'ente regionale. Essendo la richiesta di garanzia un riflesso della domanda risarcitoria principale, non può essere devoluta al giudice amministrativo, garantendo così l'unitarietà del giudizio.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di una società al pagamento di un corrispettivo minimo garantito per i diritti di escavazione di pietra basaltica. Nonostante la società lamentasse l'impossibilità di avviare l'attività per mancanza di autorizzazioni amministrative e problemi di accesso alla cava, i giudici hanno ritenuto che l'interpretazione del contratto operata in appello fosse corretta. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile poiché volto a ottenere un nuovo esame dei fatti, precluso in sede di legittimità. La decisione ribadisce che l'interpretazione del contratto spetta al giudice di merito e può essere censurata solo per violazione dei canoni legali.

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una società di costruzioni che ha richiesto il risarcimento per il ritardo consegna di un'autovettura di lusso. La Corte ha confermato che le fatture quietanzate per il noleggio di un veicolo sostitutivo costituiscono prova idonea del danno. Tuttavia, ha stabilito che l'IVA pagata non è risarcibile se la società acquirente può detrarla fiscalmente, trattandosi di un bene strumentale. Infine, è stato chiarito che una diffida ad adempiere successiva alla scadenza dei termini non sana il ritardo già maturato.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della risoluzione di un contratto preliminare riguardante una vendita di cosa altrui. Il promittente venditore, nonostante l'obbligo di acquisire la proprietà per trasferirla ai promissari acquirenti, aveva alienato l'immobile a terzi. La Suprema Corte ha ribadito che il diritto alla risoluzione e al risarcimento spetta anche al compratore consapevole dell'altruità del bene, qualora scada il termine per l'acquisto della titolarità o il venditore renda impossibile l'adempimento vendendo il bene a soggetti estranei.

Una società acquirente ha richiesto il risarcimento danni per difetti riscontrati in una fornitura di materiale siliconico destinato a stampi industriali. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda accogliendo l'eccezione di decadenza e prescrizione, poiché la denuncia dei difetti era avvenuta oltre un anno dopo la consegna. La Cassazione ha confermato la decisione, precisando che la garanzia per vizi richiede una denuncia tempestiva e che il riconoscimento del vizio da parte del venditore deve riguardare la sua esistenza materiale. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e infondato, ribadendo la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle prove.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un lavoratore che chiedeva il riconoscimento del danno comunitario a seguito dell'illegittimità di un singolo contratto a termine stipulato con un ente pubblico. La Corte ha chiarito che l'indennità forfettaria prevista dall'art. 32 della Legge 183/2010 non è applicabile in presenza di un unico rapporto di lavoro illegittimo, poiché tale misura sanzionatoria è riservata esclusivamente ai casi di reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato. In assenza di una successione di contratti, il lavoratore deve provare l'effettivo pregiudizio subito secondo le regole ordinarie della responsabilità contrattuale.

La Corte di Cassazione ha annullato una sentenza d'appello riguardante l'abuso di contratti a termine presso un ente pubblico siciliano. Nonostante il divieto di conversione del rapporto in tempo indeterminato per i dipendenti pubblici, i lavoratori hanno diritto al **danno comunitario** come forma di ristoro per l'illegittima precarizzazione. La Suprema Corte ha chiarito che la richiesta di risarcimento deve essere esaminata dal giudice anche se non formulata in modo autonomo rispetto alla domanda di conversione, rappresentando quest'ultima un 'minus' della tutela specifica. Il giudice di merito aveva erroneamente omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La Corte di Cassazione ha confermato la deducibilità dei costi sostenuti da una società per il risarcimento danni derivante da inadempimento contrattuale. Il caso riguardava la mancata manutenzione di beni strumentali necessari all'attività. La Corte ha stabilito che, in presenza di una fattura regolare, opera la presunzione di veridicità, spostando l'onere della prova sull'Amministrazione Finanziaria. Il concetto di inerenza deve essere valutato in termini qualitativi, verificando se l'evento generatore del costo sia correlato all'attività d'impresa, indipendentemente dalla natura del fatto.

La Suprema Corte affronta il tema dell'estensione del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c. alla cessione di quote sociali. Nel caso di specie, gli acquirenti di una società di ristorazione lamentavano la violazione del divieto da parte dei venditori, che avevano aperto un nuovo locale nelle vicinanze. Sebbene la giurisprudenza ammetta l'applicazione analogica della norma quando la cessione di quote realizza una sostituzione sostanziale dell'imprenditore, la decisione finale dipende dall'accertamento dell'idoneità della nuova impresa a sviare la clientela. La Corte ha confermato che tale valutazione è un accertamento di fatto riservato ai giudici di merito, dichiarando inammissibile il ricorso poiché mirava a una revisione delle prove non consentita in sede di legittimità.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il factum principis non costituisce una causa automatica di esonero dalla responsabilità contrattuale. Nel caso di un preliminare di compravendita immobiliare non eseguito a causa di modifiche urbanistiche, il venditore deve provare di aver agito con la massima diligenza per prevenire o rimuovere l'ostacolo amministrativo. Se l'impossibilità di costruire deriva da una mancata attivazione del venditore nel risolvere abusi edilizi preesistenti, l'inadempimento resta a lui imputabile.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un correntista contro un istituto di credito relativo alla mancata consegna assegni bancari. Il ricorrente lamentava il danno derivante dall'impossibilità di agire contro terzi a causa della carenza documentale. Tuttavia, i giudici di merito hanno accertato che non vi era prova certa dell'invio dell'elenco analitico dei titoli alla banca. Senza tale specifica individuazione, la banca non è stata posta in condizione di adempiere, escludendo così ogni ipotesi di inadempimento contrattuale o violazione della buona fede.

La Corte di Cassazione ha stabilito che in un contratto di Appalto il committente non può pretendere il pagamento della penale per il ritardo se l'inadempimento è causato dalla sua stessa condotta. Nel caso analizzato, il committente non aveva fornito i materiali necessari né pagato gli stati di avanzamento lavori, legittimando l'impresa a sospendere l'esecuzione. La sentenza conferma inoltre che il prolungamento dei tempi non imputabile all'impresa giustifica la revisione dei prezzi per l'aumentata onerosità dei costi di produzione.

La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di indennizzo per un'assicurazione furto auto presentata da una proprietaria di un veicolo. La controversia nasce dalla mancata consegna di entrambe le chiavi autentiche del mezzo dopo il furto, circostanza che la compagnia ha eccepito come colpa grave. I giudici di merito hanno ritenuto provata la non autenticità di una delle chiavi poiché l'assicurata non aveva contestato specificamente tale fatto durante il processo. La Suprema Corte ha ribadito che la generica negazione non equivale a una contestazione specifica, rendendo inoperante la polizza assicurativa.

Un investitore ha citato in giudizio un istituto di credito per ottenere il risarcimento dei danni da responsabilità precontrattuale, lamentando la violazione degli obblighi informativi durante l'acquisto di titoli finanziari. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo che esistesse un precedente **giudicato sostanziale** derivante da una sentenza che aveva già escluso la nullità del contratto. La Corte di Cassazione ha però ribaltato tale decisione, chiarendo che una precedente statuizione di inammissibilità per tardività ha natura meramente processuale e non impedisce un nuovo esame nel merito della responsabilità della banca.

Una compagnia assicurativa ha richiesto il risarcimento danni a un operatore postale per l'incasso illegittimo di un assegno di traenza di 5.300 euro da parte di un soggetto non autorizzato. Sebbene i giudici di merito avessero inizialmente condannato l'operatore per negligenza nell'identificazione del beneficiario, la Corte di Cassazione ha ribaltato parzialmente la decisione. Gli Ermellini hanno stabilito che la spedizione del titolo tramite posta ordinaria configura un evidente concorso di colpa del mittente. Tale condotta, infatti, espone volontariamente il bene a un rischio superiore rispetto alle regole di comune prudenza, agendo come antecedente necessario del danno.

Una società di costruzioni e i suoi garanti hanno impugnato un decreto ingiuntivo, contestando la **responsabilità bancaria** per l'addebito di numerosi assegni e prelievi con firme false. Sebbene la Corte d'Appello avesse ridotto il risarcimento ritenendo i falsi non rilevabili a vista, la Cassazione ha ribaltato parzialmente la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che l'istituto di credito non può invocare la diligenza del bancario medio se non produce in giudizio tutti i titoli contestati, poiché la mancanza dei documenti impedisce la verifica della falsificazione e configura una violazione dell'onere della prova.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti di un ex direttore di filiale bancaria. Il dirigente era stato ritenuto responsabile per aver smarrito la documentazione relativa a un prestito e a una garanzia fideiussoria, impedendo all'istituto di credito di recuperare le somme durante il fallimento della società debitrice. La sentenza ribadisce che la responsabilità del dipendente sul piano risarcitorio è del tutto indipendente dall'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un Ente Sanitario al risarcimento dei danni in favore di alcuni dirigenti medici per il ritardo nella graduazione delle funzioni. Tale ritardo, protrattosi per diversi anni, ha impedito ai professionisti di percepire la quota variabile dell'indennità di posizione. La Suprema Corte ha ribadito che la Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di attivare e concludere le procedure di pesatura degli incarichi secondo correttezza e buona fede, non potendo giustificare l'inerzia con direttive regionali sopravvenute o problematiche sindacali interne.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del recesso contrattuale esercitato da un consorzio committente nei confronti di una società fornitrice di materiali per infrastrutture. La controversia nasceva dall'asserita inidoneità dei materiali forniti rispetto a sopravvenute esigenze geologiche. La Corte ha stabilito che il recesso era giustificato dall'inaffidabilità della fornitrice, la quale non aveva dimostrato di essersi adeguata alle varianti d'opera richieste, violando l'obbligo contrattuale di adattamento alle necessità del cantiere. La decisione ribadisce che l'onere di provare l'adempimento spetta al fornitore che contesta la legittimità dello scioglimento del rapporto.