Art. 1175 Codice Civile — Anno 2026

Un'impresa edile, incaricata di ammodernare un porto, accumula gravi ritardi. Il Ministero committente procede alla risoluzione contratto d'appalto per inadempimento. L'impresa si oppone, attribuendo la colpa dei ritardi al Ministero e chiedendo il pagamento di somme extra (riserve) e danni. La Corte di Cassazione dà ragione al Ministero, confermando che la risoluzione era legittima. La Corte stabilisce che, essendo l'impresa la principale responsabile dei ritardi, non solo perde l'appalto ma anche il diritto a qualsiasi pagamento aggiuntivo. La sua grave negligenza ha reso la risoluzione del contratto inevitabile e giustificata.

Una società agricola acquista un terreno confidando in un suo futuro sviluppo edificatorio, che però non si realizza. Smette quindi di pagare, invocando la risoluzione del contratto per il venir meno della cosiddetta 'presupposizione'. La venditrice chiede la risoluzione per inadempimento e il diritto di trattenere l'acconto come penale. La Corte di Cassazione dà ragione alla venditrice, stabilendo che la speranza di edificabilità era una mera aspettativa soggettiva e un rischio speculativo dell'acquirente, non una vera e propria presupposizione nel contratto. Di conseguenza, l'acquirente perde la causa e l'acconto versato.

La Corte di Cassazione ha stabilito che nella vendita di un immobile con più proprietari, l'obbligo di fornire la documentazione necessaria per il rogito è un dovere unitario. Anche se l'inadempimento è materialmente causato da uno solo dei venditori, tutti sono considerati responsabili in solido. La sentenza sottolinea come l'obbligo di cooperazione contrattuale imponga a ciascun venditore di attivarsi per il buon esito dell'affare. Nel caso specifico, la mancata presentazione dei documenti catastali aggiornati ha portato alla risoluzione del contratto per colpa di tutte le sorelle venditrici, condannate a restituire il prezzo e a pagare la penale pattuita, nonostante una di esse avesse una quota priva di vizi.

Un medico, classificatosi terzo in una selezione per Direttore di Chirurgia Generale, ottiene dai giudici di merito l'annullamento della procedura e della nomina del vincitore per presunte irregolarità. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale sulla nomina fiduciaria sanità. Poiché la scelta finale del Direttore Generale ha natura privatistica e fiduciaria, non può essere annullata. L'eventuale violazione dei principi di correttezza e buona fede durante la selezione non giustifica la ripetizione della procedura, ma può solo fondare una richiesta di risarcimento del danno per 'perdita di chance' da parte del candidato escluso. Di conseguenza, il medico nominato mantiene il suo incarico.

La Corte di Cassazione ha chiarito un punto cruciale sui termini per l'opposizione allo stato passivo in una liquidazione coatta. Un creditore si era visto respingere l'opposizione perché ritenuta tardiva. Il liquidatore aveva inviato due comunicazioni: una prima PEC con il solo avviso di deposito dello stato passivo e una seconda, successiva, con allegato l'elenco completo dei crediti. La Corte ha stabilito che il termine di 30 giorni per l'impugnazione decorre solo dalla seconda comunicazione, quella completa. La semplice notizia del deposito non è sufficiente, perché il creditore deve poter conoscere anche la posizione degli altri per difendere efficacemente i propri diritti. Di conseguenza, l'opposizione del creditore è stata considerata tempestiva e il caso rinviato al Tribunale.

Un imprenditore edile, in difficoltà con il pagamento di un mutuo, ha citato in giudizio la banca per averlo illegittimamente iscritto nella banca dati dei 'cattivi pagatori'. La Corte di Cassazione ha stabilito che la segnalazione in Centrale Rischi è legittima quando la banca, dopo un'attenta valutazione, accerta che le difficoltà finanziarie del cliente non sono temporanee ma indicano uno stato di insolvenza complessivo e duraturo. La sola esistenza di un patrimonio immobiliare non è sufficiente a evitare la segnalazione se la capacità di generare liquidità è compromessa. La Corte ha quindi dato ragione alla banca, respingendo il ricorso dell'imprenditore.

Un'azienda presenta un'offerta migliorativa per un complesso aziendale venduto all'asta nell'ambito di un fallimento. L'offerta, sebbene superiore del 10% al prezzo di aggiudicazione, viene dichiarata inammissibile. Il curatore fallimentare, infatti, aveva già depositato gli atti di vendita in cancelleria lo stesso giorno dell'asta, chiudendo di fatto le operazioni. La Corte di Cassazione conferma la decisione, stabilendo che il curatore ha un potere discrezionale e non l'obbligo di sospendere la vendita per valutare una offerta migliorativa. La sua scelta di agire rapidamente per concludere la procedura è stata ritenuta legittima e non sindacabile, prevalendo sulla tardiva proposta di acquisto.

Un fornitore di vetri non viene pagato dall'acquirente, che lamenta la non conformità dei prodotti alle norme di sicurezza. Il fornitore si oppone alla richiesta di risoluzione del contratto per vizi, sostenendo che l'acquirente ha danneggiato le vetrate e quindi non può più chiederne la restituzione. La Corte di Cassazione dà torto al fornitore. Stabilisce che il semplice danneggiamento del bene da parte del compratore non impedisce la risoluzione del contratto. Le cause che bloccano tale azione, previste dalla legge, sono tassative (distruzione, alienazione o trasformazione del bene) e non possono essere estese per analogia al solo danneggiamento. L'acquirente vince la causa.

Un'azienda di distribuzione del gas licenzia un dipendente a seguito di un cambio di appalto, ritenendo che una normativa di settore lo consentisse. La Corte di Cassazione ha però dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La Corte ha stabilito che le norme speciali non possono annullare le tutele generali previste dalla legge. L'azienda, infatti, non ha dimostrato di aver seguito criteri di scelta corretti e trasparenti per individuare il lavoratore da licenziare, né di aver tentato di ricollocarlo in altre mansioni (il cosiddetto obbligo di repêchage). Vince quindi il lavoratore, con la conferma dell'illegittimità del recesso.

Un'azienda del settore gas licenzia un dipendente a seguito della perdita di una concessione, sostenendo che la normativa di settore lo imponesse. La Corte di Cassazione ha stabilito che il **licenziamento per cambio appalto** non è automatico e deve seguire le regole generali. Una norma secondaria, come un decreto ministeriale, non può prevalere sulla legge che tutela contro i licenziamenti illegittimi. L'azienda avrebbe dovuto dimostrare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (repechage) e di aver usato criteri di scelta corretti e trasparenti per individuarlo. Non avendolo fatto, il licenziamento è stato dichiarato illegittimo e l'azienda ha perso la causa.

Una società di distribuzione del gas licenzia un dipendente a seguito della perdita di un appalto, ritenendolo un atto dovuto. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale situazione rientra nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Di conseguenza, il licenziamento è illegittimo se l'azienda non dimostra l'impossibilità di ricollocare il lavoratore (obbligo di repêchage) e di aver usato criteri di scelta equi e trasparenti per individuarlo tra i colleghi con mansioni simili. L'azienda ha perso la causa perché non ha fornito queste prove fondamentali.

Due proprietari costruiscono un frantoio su un terreno, basandosi su un permesso rilasciato dal Comune. Successivamente, scoprono che l'area era già oggetto di una procedura di esproprio. Fanno causa al Comune per ottenere un risarcimento, invocando il loro legittimo affidamento. La Cassazione ha negato il risarcimento, stabilendo che non si può parlare di **affidamento incolpevole** quando i cittadini erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza della situazione reale usando l'ordinaria diligenza. La consapevolezza della procedura di esproprio esclude la buona fede necessaria per ottenere il risarcimento del danno.

Un candidato, convocato dalla Pubblica Amministrazione per firmare il contratto di assunzione a tempo indeterminato, si allontana dagli uffici prima della firma adducendo impegni lavorativi e comunicando verbalmente di non poter accettare. La Corte di Cassazione ha stabilito che tale comportamento integra una valida **rinuncia per fatti concludenti** al posto di lavoro. Anche senza una dichiarazione scritta, le azioni del candidato hanno manifestato in modo chiaro e inequivocabile la sua volontà di non concludere il contratto, facendo perdere il diritto all'assunzione. L'Ente Pubblico ha quindi agito legittimamente considerando chiusa la questione.

Una società appaltatrice ha agito contro gli ex soci di una società committente, cancellata dal registro delle imprese, per ottenere il pagamento di un'indennità. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale sulla responsabilità soci società cancellata. I giudici hanno confermato che i soci di una società di capitali estinta rispondono dei debiti sociali solo nei limiti delle somme che hanno effettivamente riscosso con il bilancio finale di liquidazione. La loro responsabilità non si estende oltre, anche se il debito non era stato inserito in tale bilancio. La richiesta del creditore di una responsabilità più ampia è stata quindi respinta.

La Corte di Cassazione affronta il tema della nullità dell'atto di precetto. Un Debitore si opponeva a un precetto sostenendo che la somma richiesta non fosse determinata. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: non c'è nullità dell'atto di precetto se, pur mancando l'importo finale, l'atto fornisce al debitore tutti gli elementi necessari per calcolarlo tramite una semplice operazione aritmetica. Se il debito è chiaramente individuabile sulla base dei dati contenuti nel precetto stesso o nel titolo esecutivo richiamato (come capitale, acconti e criteri per gli interessi), l'atto è valido. La sentenza del tribunale è stata quindi annullata.

Gli eredi di un uomo citano in giudizio la sorella del defunto, il marito di lei e la banca, contestando un'operazione che ha sottratto fondi dall'eredità. La sorella, con delega sul conto, aveva emesso un assegno al marito mentre il fratello era in coma. La banca aveva poi liquidato il titolo dopo il decesso. La Cassazione ha respinto il ricorso degli eredi, stabilendo la legittimità del pagamento assegno post mortem. Poiché l'assegno era stato emesso quando il titolare era ancora in vita e la delega era ampia, la banca ha agito correttamente. La conoscenza della morte non obbligava la banca a bloccare un'operazione già validamente avviata. Gli eredi perdono la causa.

Un creditore e una debitrice firmano una transazione per la restituzione di un acconto. L'accordo prevede pagamenti rateali fino a una certa data, stabilendo che per il saldo residuo le parti si sarebbero incontrate per definire le modalità. L'incontro non avviene mai. Il creditore chiede e ottiene un decreto ingiuntivo. La debitrice si oppone, sostenendo che il credito non fosse esigibile. La Corte di Cassazione ha chiarito un principio fondamentale: in assenza di un preciso **termine dell'adempimento**, il creditore può esigere la prestazione immediatamente. La semplice previsione di un futuro incontro non basta a fissare una scadenza, rendendo il debito subito esigibile. Il creditore vince la causa.

La Cassazione ha confermato l'illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo a carico di un'assistente tutelare. L'Associazione datrice di lavoro, pur avendo soppresso la sua posizione, utilizzava stabilmente personale esterno di una cooperativa per svolgere le medesime mansioni. Questo comportamento smentisce la reale necessità del licenziamento e viola l'obbligo di repêchage. Tuttavia, poiché l'Associazione ha cessato definitivamente l'attività dopo il licenziamento, la lavoratrice non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma solo a un risarcimento del danno calcolato dalla data del recesso fino alla chiusura aziendale.

Un'azienda assicurativa chiede il risarcimento a un intermediario finanziario per aver pagato un bonifico domiciliato da 2.000 euro a un truffatore con documenti falsi. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che l'intermediario ha agito correttamente. La sentenza chiarisce che la diligenza professionale dell'intermediario non richiede competenze da perito per smascherare falsificazioni non evidenti. L'operatore ha adempiuto ai suoi obblighi controllando patente e codice fiscale, che non presentavano anomalie palesi, e verificando la corrispondenza dei dati. Pertanto, nessuna responsabilità può essere attribuita all'intermediario finanziario, che vince la causa.

Un'azienda disponeva un bonifico domiciliato di 4.100 euro, ma la somma veniva incassata da un truffatore. L'azienda ha quindi citato in giudizio l'istituto di pagamento per negligenza. La Corte di Cassazione ha però escluso la responsabilità della banca per pagamento. I giudici hanno stabilito che l'istituto aveva agito con la diligenza professionale richiesta, identificando chi si era presentato all'incasso tramite carta d'identità e codice fiscale e verificando la corrispondenza dei dati con l'ordine telematico. Di conseguenza, l'istituto di pagamento non è stato condannato al risarcimento del danno.