Art. 1375 Codice Civile — Anno 2023

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato a un dipendente pubblico per la sistematica mancata registrazione degli ingressi e delle uscite dall'ufficio. Il lavoratore aveva eccepito la tardività della contestazione e una presunta tolleranza del superiore gerarchico. La Corte ha stabilito che il termine per la contestazione decorre solo dalla piena conoscenza dei fatti, avvenuta tramite la notifica di atti penali, e che il corretto svolgimento delle mansioni lavorative non giustifica la violazione delle norme sulle presenze.

Una società titolare di frequenze televisive ha citato in giudizio un Ministero per ottenere il risarcimento dei danni causati da interferenze di segnale. Il danno sarebbe derivato dalla concessione della medesima frequenza a un terzo soggetto, in violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale. Mentre i giudici di merito avevano dichiarato il difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la competenza spetta al giudice ordinario. La decisione si fonda sul fatto che la controversia riguarda la fase esecutiva del rapporto concessorio e la tutela di diritti soggettivi, non l'esercizio di poteri autoritativi della Pubblica Amministrazione.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un istituto di credito contro la sentenza che aveva analizzato l'opposizione a una cartella di pagamento per oltre 480.000 euro. Il cuore della controversia riguardava la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi nella cartella di pagamento emessa a seguito della revoca di un contributo pubblico. La Suprema Corte ha confermato che, anche per crediti di natura non tributaria derivanti da obbligazioni fideiussorie, sussiste l'obbligo di indicare i parametri di computo degli interessi per garantire la trasparenza del debito.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del recesso contratto preliminare esercitato da una promissaria acquirente a causa del grave inadempimento dei venditori. Questi ultimi non avevano provveduto alla regolarizzazione catastale dell'immobile entro i termini concordati in una scrittura integrativa. La Corte ha chiarito che il diritto di recedere e trattenere il doppio della caparra non dipende necessariamente dalla presenza di un termine essenziale, ma dalla gravità dell'inadempimento e dalla violazione dei principi di buona fede e autoresponsabilità contrattuale.

La Corte di Cassazione ha rigettato l'istanza di Revocazione presentata da un correntista contro una precedente ordinanza che confermava la legittimità del recesso bancario. Il ricorrente sosteneva che la Corte fosse incorsa in un errore di fatto nel valutare il superamento del limite di fido e la condotta della banca. Gli Ermellini hanno chiarito che le doglianze riguardavano in realtà valutazioni giuridiche e interpretative, non configurando quella svista materiale necessaria per l'accoglimento del rimedio straordinario.

Un'azienda agricola ha impugnato la revoca affidamenti bancari operata da un istituto di credito con effetto immediato e senza motivazione espressa. La banca aveva giustificato il recesso solo successivamente, citando un procedimento penale a carico dei soci, conclusosi poi con un'assoluzione. Mentre il Tribunale aveva condannato la banca per recesso ingiustificato e segnalazione illegittima alla Centrale Rischi, la Corte d'Appello aveva ribaltato la sentenza. La Corte di Cassazione, rilevando l'assenza di precedenti sulla necessità di indicare contestualmente la giusta causa nel recesso bancario, ha rinviato la questione alla pubblica udienza per la sua particolare rilevanza giuridica.

La Corte di Cassazione ha esaminato un caso di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a debiti derivanti da un conto corrente garantito da fideiussione. I garanti hanno eccepito la nullità della garanzia per violazione della normativa antitrust e l'applicazione di tassi affetti da usura bancaria. La Suprema Corte ha confermato che la conformità della fideiussione allo schema ABI comporta solo una nullità parziale delle clausole incriminate. Tuttavia, ha accolto il ricorso dei garanti su due punti fondamentali: l'onere della banca di contestare specificamente i conteggi tecnici prodotti dal cliente e l'illegittimità della pretesa di interessi che superano la soglia di usura bancaria durante il rapporto, in quanto contraria al principio di buona fede contrattuale.

La Corte di Cassazione ha affrontato il tema del grave inadempimento in un contratto di locazione ad uso commerciale. Una società locatrice aveva ottenuto la risoluzione del contratto per lavori non autorizzati eseguiti dalla conduttrice. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato la decisione, rilevando che il giudice d'appello non aveva adeguatamente motivato la reale gravità della violazione ai sensi dell'art. 1455 c.c. In particolare, non era stato considerato che l'immobile era stato restituito in perfetto stato urbanistico e che il rapporto era ormai prossimo alla scadenza naturale. La mancanza di una valutazione sull'equilibrio contrattuale rende la sentenza nulla per motivazione apparente.

La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità di un operatore telefonico per l'interruzione del servizio durante la migrazione di un'utenza. Il gestore non può invocare il factum principis per escludere la propria colpa se il provvedimento dell'autorità è stato causato da sue condotte scorrette o se ha omesso di informare il cliente. La decisione valida la liquidazione equitativa del danno operata dal giudice di merito in assenza di prove matematiche certe sul calo del fatturato.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della revoca di un'agevolazione tariffaria sulla fornitura elettrica precedentemente concessa ai pensionati di una grande azienda energetica. I giudici hanno stabilito che tale beneficio, derivante da accordi collettivi, non costituisce un diritto quesito né ha natura retributiva, configurandosi invece come una mera aspettativa. Poiché i contratti collettivi senza termine possono essere oggetto di recesso unilaterale per evitare vincoli perpetui, la sostituzione della disciplina con nuovi accordi che prevedono indennità una tantum è stata ritenuta corretta e rispettosa dei principi di buona fede.

La Corte di Cassazione ha confermato la risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento contrattuale prevalente di una società edile. Nonostante la società avesse contestato il mancato pagamento di alcune rate da parte dell'acquirente, i giudici hanno stabilito che il ritardo nella costruzione della struttura in cemento armato era cronologicamente anteriore e più grave. La valutazione comparativa degli inadempimenti reciproci non deve basarsi solo sull'ordine temporale, ma sulla proporzionalità e sull'incidenza delle violazioni rispetto all'equilibrio complessivo dell'accordo.

La Corte di Cassazione ha confermato l'estinzione di una **fideiussione** a causa della violazione dell'obbligo informativo da parte del creditore. Una società immobiliare non aveva avvisato il garante del superamento della soglia di debito di 10.000 euro pattuita contrattualmente, agendo solo quando il debito era ormai irreversibile. La Corte ha stabilito che tale omissione costituisce un grave inadempimento contrattuale, rendendo legittima l'eccezione sollevata dall'erede del garante e annullando l'obbligo di pagamento dei canoni di locazione arretrati.

Una compagnia assicurativa ha impugnato l'escussione di una polizza fideiussoria legata a una concessione pubblica, sostenendo che si trattasse di una fideiussione ordinaria. La Corte di Cassazione ha invece confermato la qualificazione di contratto autonomo di garanzia operata dai giudici di merito. La presenza della clausola 'a prima richiesta' trasforma la garanzia in uno strumento atipico, simile a una cauzione monetaria, che impedisce al garante di opporre eccezioni relative al rapporto di base tra l'amministrazione e il concessionario. La decisione ribadisce che l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e che il pagamento può essere sospeso solo in presenza di prove evidenti di condotta abusiva o fraudolenta del creditore.

La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di una debitrice che chiedeva l'annullamento di una scrittura privata per violenza morale. La donna sosteneva di essere stata costretta a riconoscere un debito maggiorato da interessi dell'8% sotto la minaccia dell'incasso di un **assegno postdatato** consegnato in garanzia. La Suprema Corte ha confermato che l'assegno è un titolo pagabile a vista e che il patto di postdatazione è nullo. Di conseguenza, la minaccia di incassare i titoli prima della data indicata non costituisce un illecito né un abuso del diritto, a meno che non sia volta a ottenere un vantaggio ingiusto. Nel caso specifico, l'applicazione di interessi convenzionali non usurari è stata ritenuta legittima.

Una società assicurata ha contestato la risoluzione del contratto operata da una compagnia per l'omessa comunicazione di parte del fatturato. La Cassazione ha stabilito che la regolazione del premio non permette la risoluzione automatica del contratto. L'inadempimento informativo deve essere valutato secondo buona fede e gravità, dichiarando nulla la clausola risolutiva espressa se contraria all'Art. 1932 c.c.

Una società appaltatrice ha citato in giudizio il committente chiedendo la risoluzione contratto appalto per inadempimento, a seguito della sospensione dei lavori mai ripresi per oltre cinque anni. Mentre il Tribunale aveva inizialmente rigettato la domanda per tardività delle riserve, la Corte d'Appello ha ribaltato il verdetto, dichiarando risolto il contratto e condannando il committente al risarcimento. La Cassazione ha confermato tale decisione, stabilendo che una clausola contrattuale che permette la sospensione discrezionale non può autorizzare un blocco a tempo indeterminato, poiché contraria al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto.

Una società ha contestato il pagamento di una provvigione a un consulente finanziario, sostenendo che l'interpretazione del contratto non prevedesse il compenso per la sola delibera bancaria senza l'effettiva erogazione del prestito. La Corte d'Appello aveva inizialmente dato ragione al consulente, basandosi esclusivamente sul principio di buona fede. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il giudice non può limitarsi a un singolo criterio ma deve applicare tutti i canoni legali, bilanciando gli interessi di entrambe le parti per ricostruire la comune intenzione dei contraenti.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una grande azienda metalmeccanica che aveva negato il corretto trattamento per i permessi elettorali ai propri dipendenti impegnati come rappresentanti di lista. La società, durante le consultazioni, aveva disposto la chiusura dello stabilimento, obbligando i lavoratori a utilizzare permessi annui retribuiti (PAR) o a recuperare le ore in giornate successive. I giudici hanno stabilito che l'assenza per funzioni elettorali è equiparata a tutti gli effetti all'attività lavorativa. Pertanto, l'azienda non può imporre l'uso di ferie o il recupero della produzione, poiché le norme sui permessi elettorali sono imperative e non derogabili da accordi sindacali aziendali.

La Suprema Corte ha affrontato una disputa relativa a un contratto di affitto di cava dichiarato risolto per mancata esecuzione. Il conduttore aveva richiesto la restituzione di somme versate in garanzia, poiché l'autorizzazione regionale necessaria allo sfruttamento non era stata volturata. Il locatore ha contestato la decisione sostenendo l'esistenza di accordi occulti e inadempimenti della controparte. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che le questioni sollevate erano nuove o miravano a una rivalutazione dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità.

La Corte di Cassazione ha confermato che la presenza di clausole anticoncorrenziali in una **Fideiussione omnibus** non comporta automaticamente la nullità dell'intero contratto. Nel caso di specie, un fallimento contestava l'ammissione al passivo di un istituto di credito, sostenendo che la garanzia fosse nulla poiché riproduceva lo schema ABI sanzionato dall'Autorità Garante. I giudici hanno ribadito il principio della nullità parziale: il contratto resta valido per la parte non colpita dal vizio, a meno che non si provi che le parti non lo avrebbero concluso senza quelle specifiche clausole. Poiché la banca aveva comunque interesse alla garanzia e il fideiussore avrebbe probabilmente firmato anche senza le clausole a lui sfavorevoli, la validità del rapporto è stata preservata.