Manleva — Anno 2023

Un Ente Pubblico ha richiesto a un ex Dirigente la restituzione di oltre ventimila euro pagati come retribuzione di risultato, ritenendoli non dovuti. Il lavoratore si è opposto, chiedendo anche il pagamento delle ferie non godute. La Corte di Cassazione ha stabilito che la pubblica amministrazione può procedere al recupero dell'indebito direttamente nei confronti del dipendente che ha percepito somme illegittime, applicando le regole generali del codice civile. La legge speciale sul riassorbimento dei fondi non esclude infatti l'azione diretta di restituzione. Inoltre, la Corte ha confermato il diritto del lavoratore a ricevere l'indennità per le ferie non godute, poiché l'amministrazione non ha dimostrato di averlo formalmente invitato a fruirne prima del pensionamento.

Un paziente subisce un intervento chirurgico non necessario. La clinica e il medico vengono condannati al risarcimento. La Cassazione interviene sulla ripartizione interna della colpa, stabilendo un principio fondamentale sulla ripartizione responsabilità struttura sanitaria. Anche se l'errore è esclusivamente del medico, la responsabilità tra lui e la clinica si presume divisa al 50%. La struttura sanitaria, infatti, accetta il rischio legato all'attività dei professionisti di cui si avvale. Per superare questa presunzione, la clinica deve provare una condotta del medico eccezionalmente grave e imprevedibile. La Corte ha quindi rinviato il caso per una nuova valutazione delle quote di responsabilità.

La Corte di Cassazione ha analizzato un caso di appalto pubblico in cui un consorzio aggiudicatario aveva mascherato, tramite un'impresa intermediaria, l'affidamento dei lavori a un'altra società che non poteva eseguirli per legge. La Corte ha confermato che questo schema costituisce un accordo in frode alla legge, rendendo nullo il contratto. Tuttavia, ha stabilito un principio fondamentale: la nullità del contratto per illiceità non impedisce all'impresa che ha comunque sostenuto i costi di agire per ingiustificato arricchimento. Di conseguenza, il consorzio è stato condannato a pagare un indennizzo, poiché si era comunque arricchito grazie ai lavori eseguiti, seppur sulla base di un patto illegale.

La Cassazione nega il rimborso spese legali a un dipendente pubblico, anche se il procedimento penale a suo carico è stato archiviato. Il caso riguardava alcuni dipendenti di un Comune indagati per reati come peculato e falso, commessi nell'esercizio delle loro funzioni. La Corte ha stabilito un principio fondamentale: il diritto al rimborso è escluso se esiste un conflitto di interessi tra l'Ente e il lavoratore. Tale conflitto deve essere valutato 'ex ante', cioè all'inizio del procedimento. Poiché i reati ipotizzati vedevano l'Ente come parte offesa, il conflitto era palese fin da subito, rendendo illegittima la richiesta di pagamento delle spese legali a carico delle casse pubbliche.

Un creditore avvia un pignoramento per recuperare le somme che il suo debitore ha diritto di ricevere dalla propria compagnia assicurativa a titolo di indennizzo. Le corti inferiori negano la procedura, ritenendo che quel credito spetti al terzo danneggiato e non all'assicurato. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, stabilendo un principio fondamentale: il diritto dell'assicurato a essere tenuto indenne dalla compagnia è un credito proprio, che entra nel suo patrimonio dal momento del sinistro. Di conseguenza, il pignoramento del credito assicurativo da parte di un creditore dell'assicurato è pienamente legittimo, anche se il credito non è ancora stato quantificato. Il creditore pignorante vince e ha la priorità su quel denaro rispetto al terzo danneggiato.

Un notaio, ritenuto responsabile per la perdita di un'agevolazione fiscale da parte di una sua cliente in una compravendita, viene condannato a risarcire il danno. Il professionista si difende invocando il concorso di colpa del danneggiato, sostenendo che la cliente avrebbe dovuto agire legalmente contro l'avviso dell'Agenzia delle Entrate per limitare il danno. La Corte di Cassazione respinge questa tesi, stabilendo un principio fondamentale: l'obbligo di diligenza del danneggiato per evitare l'aggravarsi del danno non si estende fino a imporgli di intraprendere un'azione giudiziaria, considerata un'attività gravosa, rischiosa e dall'esito incerto. Di conseguenza, la responsabilità del notaio viene confermata.

Un ente pubblico, condannato a un risarcimento, paga il creditore originario nonostante questi avesse già ceduto il credito a terzi. Il pagamento avviene solo a fronte della firma di una garanzia di manleva. Successivamente, l'ente è costretto a pagare anche il nuovo creditore. La Cassazione ha stabilito la piena validità della garanzia di manleva, in quanto al momento della firma la validità della cessione era ancora in discussione in tribunale. Di conseguenza, l'ente ha il diritto di essere rimborsato dall'erede del primo creditore, che deve onorare la garanzia firmata dal suo dante causa.

Un Condominio ha citato in giudizio un'Impresa Costruttrice per significativi vizi edilizi, come infiltrazioni e problemi di isolamento termico. L'impresa si è difesa sostenendo di aver subappaltato i lavori, ma i giudici hanno confermato la sua piena responsabilità. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: l'appaltatore che mantiene uno stretto controllo sulla realizzazione dell'opera risponde direttamente della Responsabilità per gravi difetti, anche se l'esecuzione materiale è affidata a terzi. I 'gravi difetti' includono qualsiasi vizio che pregiudichi seriamente la funzionalità dell'edificio. L'Impresa Costruttrice ha perso la causa ed è stata condannata al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese legali.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un Comune al risarcimento danni per sospensione illegittima dei lavori a favore di un'azienda appaltatrice. La sospensione, inizialmente legittima, è diventata illecita a causa del prolungato ritardo del Comune nell'approvare una variante progettuale. Il principio chiave stabilito è che il danno subito dall'impresa, come le spese generali e il mancato utile, si considera 'presuntivo'. Questo significa che l'azienda non deve fornire una prova specifica del danno, poiché esso è una conseguenza automatica e diretta del fermo cantiere ingiustificato. Il Comune ha quindi perso la causa ed è stato obbligato a risarcire l'azienda.

La Corte di Cassazione affronta un caso di spese condominiali compravendita. Un Condominio ottiene un decreto ingiuntivo contro il nuovo proprietario per oneri non pagati risalenti agli anni precedenti l'acquisto. L'Acquirente si oppone e chiama in causa i Venditori per essere rimborsato. La questione centrale diventa l'interpretazione di una clausola del contratto di vendita. La Cassazione, tuttavia, non entra nel merito della questione contrattuale. Dichiara inammissibile il ricorso dell'Acquirente per motivi procedurali. La Corte chiarisce che la contestazione sulla titolarità del debito è una 'mera difesa', non una nuova eccezione. Di conseguenza, l'Acquirente viene condannato a pagare le spese richieste dal Condominio, confermando la sua responsabilità.

Un utente si oppone a un'ingiunzione di pagamento per bollette idriche, sostenendo che i consumi anomali fossero responsabilità della sua ex convivente, alla quale aveva ceduto l'immobile. Per questo, presenta una domanda di manleva contro di lei, chiedendo che sia lei a pagare il debito. La Corte di Cassazione stabilisce che i giudici precedenti hanno sbagliato a ignorare questa richiesta. Il rapporto contrattuale tra l'utente e la società fornitrice è distinto da quello interno tra l'utente e la sua ex. Pertanto, il giudice ha il dovere di valutare la domanda di manleva per decidere chi, tra i due, debba sostenere il costo finale delle bollette. La causa viene rinviata per un nuovo esame su questo punto.

La Corte di Cassazione affronta un caso di trasporto di farmaci finito con una rapina. La questione centrale riguarda la responsabilità a catena tra vettore e sub-vettori. Un sub-vettore, per difendersi da una richiesta di risarcimento basata sulla prescrizione, ha tentato di dimostrare l'interruzione dei termini. Tuttavia, lo ha fatto presentando le prove documentali solo in secondo grado. La Corte ha dichiarato inammissibile tale produzione di documenti in appello, confermando che nuove prove sono ammesse solo se la parte dimostra di non averle potute produrre prima per causa non imputabile. La decisione sottolinea il rigore delle regole processuali, costando la causa al sub-vettore.

Una società organizzatrice di eventi, condannata a risarcire dei clienti per un ricevimento nuziale non riuscito, si è vista negare il rimborso delle spese legali dalla propria assicurazione. I giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta di manleva spese legali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società, stabilendo che il giudice ha l'obbligo di decidere su tale domanda. L'assicurazione per responsabilità civile, infatti, copre anche le spese di difesa dell'assicurato. La sentenza è stata annullata e il caso dovrà essere riesaminato per condannare l'assicurazione al rimborso.

Un Gestore immobiliare, citato in giudizio da un Appaltatore per il mancato pagamento di lavori, chiedeva di essere rimborsato dal Committente proprietario degli immobili. Tuttavia, il Gestore commetteva un errore procedurale, omettendo di effettuare correttamente la **chiamata in causa del terzo**. L'Appaltatore, invece, chiamava in causa lo stesso Committente, ma per ragioni diverse. La Cassazione ha stabilito che il Gestore non poteva 'agganciarsi' alla chiamata in causa effettuata dall'Appaltatore, poiché basata su un fondamento giuridico differente. Di conseguenza, la richiesta di rimborso del Gestore è stata respinta, sancendo che un errore procedurale può essere fatale per far valere i propri diritti.

Un'Azienda Ospedaliera, assicurata con una polizza contenente una clausola 'claims made', è stata citata per un danno avvenuto nel 2011. La richiesta di risarcimento, però, è arrivata solo nel 2013, dopo la scadenza della polizza. L'assicurazione ha quindi negato la copertura. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla compagnia assicurativa, confermando la piena legittimità della clausola claims made. I giudici hanno stabilito che questo modello contrattuale è ormai tipico e valido. La richiesta del danneggiato non è una condizione arbitraria, ma l'evento stesso che definisce il rischio assicurato. Di conseguenza, l'Ospedale ha perso la causa e non ha ottenuto l'indennizzo.

Un'azienda ottiene una variante urbanistica semplificata per costruire un opificio, ma lo edifica sul confine, violando le distanze legali. Il proprietario del terreno confinante fa causa. L'azienda si difende sostenendo che la procedura speciale la autorizzasse a derogare alle norme sulle distanze. La Corte di Cassazione ha respinto questa tesi, stabilendo un principio fondamentale: la variante urbanistica semplificata riguarda solo gli aspetti di diritto pubblico (come la destinazione d'uso del suolo) e non può mai prevalere sulle norme del Codice Civile che tutelano i diritti dei privati, come le distanze tra costruzioni. Di conseguenza, l'azienda ha perso la causa ed è stata condannata ad arretrare l'edificio.

Una famiglia commissiona a un architetto la ristrutturazione di un immobile, ma i lavori risultano incompleti, difettosi e con abusi edilizi. La Corte di Cassazione chiarisce la responsabilità professionale dell'architetto, stabilendo un principio fondamentale: il professionista è sempre tenuto a garantire la conformità del progetto alla normativa urbanistica. L'eventuale consenso del cliente a un progetto illegale non esonera l'architetto dalla sua responsabilità. L'irrealizzabilità giuridica dell'opera costituisce un grave inadempimento contrattuale, che permette al committente di non pagare il compenso e chiedere il risarcimento dei danni. La Corte ha quindi accolto le ragioni della famiglia, rinviando il caso per una nuova valutazione.

Un'Azienda, condannata a pagare delle somme a una ex dipendente, chiede al suo ex socio di rimborsarla in base a una scrittura privata. Con questo accordo, il socio si era impegnato all'accollo del debito altrui. L'ex socio si oppone, sostenendo che l'accordo fosse vincolato a una condizione (la ricapitalizzazione dell'azienda) mai avvenuta. La Corte di Cassazione ha dato torto all'ex socio. I giudici hanno stabilito che spettava a lui, e non all'azienda, dimostrare che la condizione si fosse verificata. Non avendolo fatto, la sua garanzia è pienamente valida e deve risarcire l'azienda. La Corte ha ribadito di non poter riesaminare i fatti, ma solo la corretta applicazione delle leggi.

Un'azienda farmaceutica ha acquistato una materia prima (un eccipiente) risultata difettosa, subendo ingenti danni. La Corte di Cassazione ha negato il risarcimento, stabilendo l'interruzione del nesso causale tra il difetto originario e il danno finale. La responsabilità è stata attribuita alla stessa azienda farmaceutica perché ha omesso di effettuare i controlli di qualità sulla materia prima, un obbligo di legge specifico per il settore. Questa omissione è stata considerata una causa autonoma e decisiva del danno, spezzando la catena di responsabilità che legava il danno al fornitore del prodotto viziato. Di conseguenza, l'azienda che ha omesso il controllo non ha ottenuto il risarcimento richiesto.

Una banca, condannata per aver pagato assegni non trasferibili a una persona diversa dal beneficiario, si rivale su un terzo che aveva prestato una specifica garanzia pagamento assegno per l'operazione. Il garante contesta la propria responsabilità, sostenendo che la sua firma serviva solo a identificare il presentatore. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi stabiliscono che la valutazione dell'estensione e del significato di una garanzia è un accertamento di fatto, di competenza esclusiva dei tribunali di merito e non sindacabile in sede di legittimità. La condanna del garante a rimborsare la banca per oltre 44.000 euro diventa così definitiva.