Art. 1218 Codice Civile — Sezione Prima Civile

Un consorzio ha citato in giudizio un ente pubblico per ottenere il risarcimento dei maggiori oneri sostenuti nella realizzazione di un'opera pubblica in regime di concessione traslativa. La Corte di Cassazione ha stabilito che la rinuncia a una pretesa economica non può essere desunta implicitamente dalla firma di un atto di sottomissione, ma ha confermato che, in una concessione traslativa, la responsabilità per i ritardi dovuti a problematiche progettuali e amministrative ricade sul concessionario, il quale assume anche poteri e oneri pubblici.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'investitrice che lamentava la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario in relazione all'acquisto di obbligazioni poi divenute inesigibili. La Corte ha ritenuto che la banca avesse correttamente adempiuto ai suoi doveri, avendo avvisato la cliente dell'inadeguatezza e dell'eccessiva rischiosità dell'operazione, anche in considerazione della sua pregressa esperienza in materia di investimenti.

Un istituto di credito è stato condannato a risarcire un'investitrice per le perdite subite su un acquisto di obbligazioni, nonostante questa avesse firmato un avviso di inadeguatezza dell'operazione. La Corte di Cassazione ha confermato che gli obblighi informativi dell'intermediario non si esauriscono con tale firma. Spetta alla banca dimostrare attivamente di aver fornito tutte le specifiche informazioni sui rischi, non potendo limitarsi a un avvertimento generico. La sentenza ribadisce la centralità di un'informativa completa per tutelare le scelte consapevoli del risparmiatore.

Un'impresa concessionaria di opere pubbliche ha citato in giudizio un ente pubblico e gli assessorati regionali per i danni subiti a causa di gravi ritardi nell'approvazione di una perizia di variante. La Corte di Cassazione, riformando la decisione d'appello, ha chiarito la natura della responsabilità della pubblica amministrazione. Ha stabilito che la responsabilità dell'ente concedente per i ritardi, anche se causati da altri organi consultivi, è di natura contrattuale. Di conseguenza, l'impresa deve solo allegare il ritardo e il danno, mentre spetta all'amministrazione provare che l'inadempimento è dovuto a cause a essa non imputabili.

La Corte di Cassazione ha stabilito che in un appalto opere pubbliche, se il contratto prevede specificamente la possibilità di una consegna frazionata dei lavori e offre all'appaltatore la facoltà di recesso come unico rimedio per i ritardi, l'impresa che non esercita tale diritto non può successivamente richiedere un risarcimento per i danni subiti. Il caso riguardava una società di costruzioni che, a fronte di ritardi nella consegna delle aree per la ristrutturazione di un ospedale, aveva richiesto un indennizzo. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la clausola contrattuale specifica prevale sulla disciplina generale dell'inadempimento.

Una struttura sanitaria ha impugnato una sentenza sfavorevole in una causa contro un'azienda sanitaria locale per il pagamento di prestazioni. La Corte d'Appello aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello per genericità. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha annullato tale decisione, chiarendo che per la validità dell'atto è sufficiente una critica argomentata alla sentenza di primo grado, senza bisogno di un completo progetto alternativo di sentenza. Il caso è stato quindi rinviato alla Corte d'Appello.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 12207/2024, ha chiarito che in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, come la cessione di un credito, si instaura un litisconsorzio necessario tra il cedente (alienante) non estromesso dal giudizio e il cessionario (successore) intervenuto. Di conseguenza, l'impugnazione proposta contro una sola delle due parti è inammissibile e il giudice deve ordinare d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte non evocata in giudizio. La Corte ha quindi rinviato la causa a nuovo ruolo per permettere la notifica del ricorso alla società cedente.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un istituto di credito per la violazione degli obblighi informativi banca nei confronti di un cliente. Il caso riguardava l'acquisto di titoli ad alto rischio, sollecitato senza adeguata documentazione e trasparenza. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso della banca, sottolineando che l'onere di dimostrare di aver fornito informazioni corrette e adeguate spetta all'intermediario finanziario, una prova che in questo caso non è stata fornita, anche a causa della mancata produzione dell'ordine di acquisto.

Una recente ordinanza della Cassazione ha stabilito il principio del concorso di colpa per l'assegno spedito con posta ordinaria e poi incassato fraudolentemente. La Corte ha chiarito che, se da un lato la banca negoziatrice deve identificare il presentatore con diligenza, dall'altro il mittente che sceglie una modalità di spedizione non sicura contribuisce al danno. La sentenza cassa la decisione di merito che aveva escluso il concorso di colpa del mittente e ribadisce che per l'identificazione è sufficiente un solo documento di identità valido.

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un ex liquidatore per mala gestio, colpevole di aver svenduto e rottamato il magazzino sociale. La sentenza chiarisce che la responsabilità del liquidatore ha natura contrattuale e spetta a lui dimostrare di aver agito con diligenza. Viene inoltre confermata l'inefficacia di una donazione fatta ai figli, in quanto il credito risarcitorio del fallimento era sorto al momento degli atti dannosi e non con la successiva azione legale.

La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale nel rapporto tra procedimento amministrativo e contratto. A seguito dell'annullamento degli atti amministrativi che hanno portato all'affidamento di un servizio pubblico, il contratto stipulato a valle non è automaticamente nullo. La vicenda riguardava una concessione per il servizio idrico, dove le delibere iniziali erano state annullate dal giudice amministrativo. Le corti di merito avevano dichiarato nullo il contratto per un presunto automatismo. La Cassazione ha cassato la decisione, affermando che il giudice civile deve valutare in concreto la gravità della violazione e le sue conseguenze sul contratto, senza applicare una regola di caducazione automatica. Viene quindi respinta la tesi dell'automatismo tra invalidità dell'atto e nullità del contratto.

La Corte di Cassazione chiarisce che un'azienda beneficiaria di un finanziamento pubblico per l'assunzione non è inadempiente se i lavoratori si dimettono. La cessazione del rapporto per volontà del dipendente, fatto non controllabile dall'impresa, non comporta la revoca del contributo, ma al massimo una sua riduzione proporzionale come previsto dall'accordo.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso in materia bancaria. La decisione si fonda su principi procedurali cruciali, come la formazione del giudicato interno su una questione non specificamente appellata e l'applicazione della regola della "doppia conforme". La Corte ha sanzionato i ricorrenti per abuso del processo, avendo insistito nell'impugnazione nonostante una proposta di definizione sfavorevole.

Una mutuataria ha citato in giudizio un istituto di credito per la mancata erogazione di un mutuo, destinato all'acquisto e alla ristrutturazione di un immobile. La banca si è rifiutata di versare le somme a causa di un sequestro penale che gravava sull'immobile. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della mutuataria, ritenendo legittimo il comportamento della banca. La decisione si fonda sul fatto che la cliente non aveva adempiuto a tutte le condizioni contrattuali necessarie per ottenere l'erogazione del mutuo, come la presentazione degli stati di avanzamento dei lavori, rendendo irrilevante la questione della data esatta del sequestro.

Una società assicurativa ha citato in giudizio un operatore di servizi postali per aver pagato un assegno non trasferibile a un impostore. La Corte di Cassazione, riformando la decisione di merito, ha stabilito che per una corretta identificazione del beneficiario dell'assegno è sufficiente il controllo di un unico documento di identità valido e in corso di validità, escludendo la responsabilità dell'intermediario che ha agito con diligenza.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19825/2024, ha affrontato un caso relativo al mancato pagamento di un compenso professionale a un medico che operava in equipe per una Azienda Sanitaria. La Corte ha stabilito che, per ottenere il pagamento, il professionista deve fornire la prova specifica delle prestazioni rese personalmente, non essendo sufficiente la documentazione relativa all'attività dell'intera equipe. Tuttavia, ha accolto parzialmente il ricorso riguardo la decorrenza degli interessi di mora, affermando che, secondo il D.Lgs. 231/2002, l'emissione della fattura fa scattare una presunzione sull'esecuzione della prestazione, invertendo l'onere della prova sul debitore.

Una società di assicurazioni ha citato in giudizio un istituto di credito per aver pagato un assegno non trasferibile a una persona diversa dal beneficiario. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando che la banca ha adempiuto al suo dovere di diligenza professionale identificando il presentatore tramite un valido documento d'identità. La Corte ha stabilito che, in assenza di palesi sospetti, non sono necessari ulteriori controlli, chiarendo così l'ambito della responsabilità bancaria nel pagamento assegno non trasferibile.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19404/2024, ha stabilito importanti principi sulla responsabilità della banca nel pagamento di un assegno non trasferibile a un soggetto non legittimato. Il caso riguardava un titolo spedito per posta ordinaria, sottratto e incassato fraudolentemente. La Corte ha chiarito che la banca adempie al suo dovere di diligenza identificando il presentatore con un solo documento di identità valido, in assenza di palesi alterazioni. Inoltre, ha affermato il concorso di colpa del mittente che, utilizzando la posta ordinaria, si espone volontariamente a un rischio elevato, contribuendo al danno. Di conseguenza, la piena responsabilità della banca per l'assegno pagato erroneamente viene meno in presenza di questi due fattori.

La Corte di Cassazione ha chiarito i limiti della responsabilità della banca nel caso di pagamento di un assegno non trasferibile con beneficiario alterato. Se la contraffazione non è rilevabile con la diligenza professionale e l'identificazione del presentatore avviene tramite documenti validi, la banca non è considerata negligente. La pronuncia sottolinea che l'onere di provare la propria diligenza grava sulla banca, ma tale onere si considera assolto se vengono seguite le procedure standard e non vi sono evidenti anomalie.

Una società di costruzioni ha citato in giudizio un'azienda sanitaria per ottenere un risarcimento danni in un appalto pubblico a causa di ritardi e sospensioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo i limiti del diritto al risarcimento. In particolare, ha stabilito che in caso di consegna parziale e tardiva delle aree di lavoro, l'unico rimedio per l'appaltatore è il recesso dal contratto, non la richiesta di danni. Inoltre, ha confermato la validità delle clausole contrattuali che consentono alla stazione appaltante di sospendere i lavori senza indennizzo.