Inadempimento — Anno 2026

Un'associazione temporanea di imprese riceve dalla Pubblica Amministrazione l'incarico per la progettazione di un'opera stradale. L'Ente Committente risolve il contratto per il grave ritardo nella consegna degli elaborati. Il Progettista impugna la decisione sostenendo che la clausola risolutiva espressa fosse una mera clausola di stile e che il ritardo fosse causato dalla mancanza di indagini geologiche dell'Ente. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che la pattuizione sanzionava specificamente la ritardata consegna del progetto, privando il professionista del diritto al compenso. Inoltre, l'Ente aveva formalmente richiesto il deposito dei documenti anche in assenza di tali indagini, rendendo del tutto ingiustificato il rifiuto del Progettista.

Un gruppo di medici, iscritti tra il 1995 e il 2000 ai corsi di formazione in medicina generale, ha citato in giudizio lo Stato italiano. I professionisti chiedevano il risarcimento dei danni per aver percepito una borsa di studio medicina generale di importo inferiore rispetto a quella riservata ai medici specializzandi, lamentando anche il mancato adeguamento nel tempo del compenso. La Corte di Cassazione ha rigettato le pretese dei ricorrenti. I giudici hanno chiarito che l'ordinamento comunitario non impone l'equiparazione economica tra i due percorsi formativi, né un obbligo di rivalutazione automatica. I corsi presentano finalità e organizzazioni differenti. Di conseguenza, lo Stato non ha commesso alcun illecito e non deve versare alcun risarcimento.

Un gruppo di medici ha chiesto allo Stato un risarcimento danni per la compensazione economica ricevuta durante la formazione. I professionisti sostenevano che la borsa di studio medici di medicina generale fosse ingiustamente inferiore a quella dei colleghi delle scuole di specializzazione e priva di adeguamento all'inflazione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'Unione Europea non impone la parità di retribuzione tra i due percorsi. Le Regioni gestiscono la formazione in medicina generale, mentre le Università curano le specializzazioni, creando due figure distinte per scopi e struttura. Il legislatore ha il potere discrezionale di stabilire compensi differenti senza commettere illeciti. I medici non otterranno alcun rimborso e dovranno versare un ulteriore contributo giudiziario.

Un gruppo di medici ha citato in giudizio lo Stato italiano chiedendo il risarcimento dei danni. I professionisti sostenevano di aver percepito una borsa di studio medicina generale di importo inferiore rispetto ai colleghi delle scuole di specializzazione universitaria. Gli attori lamentavano la violazione delle direttive europee e richiedevano l'adeguamento economico dei compensi. La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dei medici. I giudici hanno chiarito che il diritto europeo non impone la parità di trattamento economico tra le due categorie. I corsi per la medicina generale hanno finalità, organizzazione e requisiti differenti rispetto alle specializzazioni universitarie. Di conseguenza, lo Stato può legittimamente stabilire compensi diversi senza commettere alcun illecito. I medici non hanno quindi diritto ad alcun risarcimento o conguaglio.

Un Comune interrompe un appalto subito dopo la consegna dei lavori, senza mai avviare il cantiere. L'Appaltatore chiede il risarcimento danni appalto per i costi di ammortamento e leasing dei macchinari rimasti inutilizzati. Tuttavia, i macchinari non sono mai stati portati in cantiere e sono rimasti nella piena disponibilità dell'impresa. La Corte di Cassazione conferma la decisione dei giudici di merito: il capitolato speciale esclude ogni indennizzo per i beni restituiti o mai consegnati. L'Appaltatore non può pretendere un rimborso per attrezzature che ha potuto liberamente impiegare altrove o noleggiare. Il ricorso dell'impresa viene dichiarato inammissibile. L'Appaltatore deve quindi restituire al Comune oltre novantaquattromila euro incassati in precedenza ed è condannato al pagamento delle spese legali.

Gli eredi di un risparmiatore citano in giudizio una banca per chiedere il risarcimento del danno derivante dall'acquisto di titoli esteri poi finiti in default. La banca eccepisce la prescrizione risarcimento danni investimenti sostenendo che il termine decennale decorra dalla data di acquisto dei titoli. La Corte d'Appello dà ragione alla banca, ma gli eredi ricorrono in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso e chiarisce un principio fondamentale. Il termine di prescrizione risarcimento danni investimenti non inizia a decorrere dal giorno dell'acquisto o dell'ordine, bensì dal momento in cui il danno si manifesta concretamente nel patrimonio del cliente, ossia al verificarsi del default dell'emittente. Di conseguenza, la decisione precedente viene annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello.

Un ex dipendente ha citato in giudizio il proprio legale per far accertare la responsabilità professionale dell'avvocato e ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della perdita di una causa di lavoro contro un ente pubblico. Il cliente sosteneva che il difensore avrebbe dovuto sconsigliargli di agire in giudizio per via della prescrizione dei diritti vantati. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del cliente. I giudici hanno chiarito che l'inadempimento del professionista non comporta automaticamente un risarcimento. Il cliente deve infatti dimostrare con un giudizio prognostico che la causa, in assenza dell'errore del difensore, avrebbe avuto concrete probabilità di essere vinta. Nel caso specifico, le inadempienze del lavoratore rendevano infondata la lite a prescindere dall'operato del legale. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.

Una società immobiliare cede un terreno a un'impresa con l'accordo che quest'ultima costruisca e trasferisca alcuni locali al grezzo. Il contratto stabilisce che, in caso di inadempimento, il terreno debba essere restituito. Dopo oltre sette anni, l'impresa non presenta alcun progetto edilizio. La società proprietaria agisce in giudizio per riottenere l'immobile. La Corte d'Appello nega la restituzione sostenendo la mancanza di una data limite formale per i permessi. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della società cedente. La Suprema Corte stabilisce che l'interpretazione del contratto non deve fermarsi al solo dato letterale, ma deve valutare lo scopo pratico dell'accordo e la reale intenzione delle parti secondo buona fede. La sentenza viene cassata con rinvio.

Un'azienda ha citato in giudizio il proprio ragioniere chiedendo il risarcimento dei danni per l'omesso invio della dichiarazione IRAP e la mancata comunicazione di un accertamento fiscale. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso dell'azienda. Pur essendoci stato un chiaro inadempimento da parte del ragioniere, l'azienda non ha fornito alcuna prova dell'esistenza del credito d'imposta che intendeva utilizzare in compensazione. Di conseguenza, non è stato dimostrato alcun danno concreto derivante dalla condotta del consulente. La sentenza ribadisce che la responsabilità del professionista richiede sempre la prova rigorosa del danno effettivo subito dal cliente, non bastando la sola condotta negligente del consulente per ottenere il risarcimento.

Una storica emittente radiofonica lamentava continue interferenze sulle proprie frequenze causate da un'azienda concorrente. Le parti avevano firmato un accordo di coordinamento tecnico per evitare sovrapposizioni, ma la concorrente lo aveva violato riattivando un impianto con specifiche non consentite. L'emittente ha quindi chiesto la risoluzione per inadempimento dell'accordo e la cessazione delle turbative. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società acquirente degli impianti interferenti, confermando che il diritto a chiedere la risoluzione per inadempimento non era prescritto, poiché il termine decorre solo da quando l'inadempimento diventa intollerabile e continuo. Di conseguenza, è stata confermata la condanna a cessare immediatamente ogni interferenza radiofonica.

Un correntista ha citato in giudizio la propria banca lamentando un disservizio internet banking che gli avrebbe impedito di investire settantamila euro in titoli azionari, chiedendo il risarcimento dei danni. La banca ha restituito le somme durante il giudizio di primo grado. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno accertato che non vi è stato alcun inadempimento da parte dell'istituto di credito, poiché il cliente disponeva di un canale alternativo e funzionante, ovvero il servizio di assistenza telefonica (telephone banking), per effettuare le operazioni desiderate. Inoltre, la condotta del cliente, che ha effettuato solo due accessi in due mesi, è stata ritenuta incompatibile con l'urgenza di investire dichiarata. Di conseguenza, nessun risarcimento è dovuto in assenza di una reale responsabilità della banca.

I soci di una cooperativa fallita incaricano un legale di chiedere i danni al Ministero del Lavoro. La domanda viene rigettata, ma l'avvocato comunica la sentenza con venti mesi di ritardo, facendo scadere i termini per il ricorso in Cassazione. I clienti avviano una causa per responsabilità professionale dell'avvocato. I giudici di merito negano il risarcimento ritenendo non provato che il ricorso sarebbe stato accolto, data l'assenza di precedenti di legittimità all'epoca. La Cassazione accoglie il ricorso dei clienti: l'assenza di precedenti è un fattore neutro e non giustifica una prognosi negativa. La sentenza viene cassata con rinvio.

Un'azienda utilizzatrice si è opposta al decreto ingiuntivo richiesto dal fallimento di un'agenzia di somministrazione per fatture non pagate. L'utilizzatore ha sollevato un'eccezione di compensazione per aver pagato direttamente i lavoratori in virtù della responsabilità solidale, e un'eccezione di inadempimento per il mancato pagamento dei salari da parte dell'agenzia. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'utilizzatore, confermando che il mancato pagamento dei lavoratori non costituisce inadempimento del contratto commerciale se la prestazione lavorativa è stata fornita. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del fallimento, ribadendo che l'eccezione di compensazione può essere proposta direttamente nel giudizio ordinario promosso dalla curatela per paralizzare la pretesa creditoria, senza necessità di una preventiva domanda di ammissione al passivo fallimentare. Entrambe le parti sono uscite sconfitte dal giudizio di legittimità.

Un Comune riceve dalla Provincia un finanziamento agevolato per acquistare terreni da destinare all'edilizia popolare. Successivamente, il Comune modifica il piano urbanistico e cambia la destinazione dei terreni a servizi pubblici, restituendo solo la somma capitale ricevuta. La Provincia richiede il pagamento degli interessi per il mancato raggiungimento dell'obiettivo. La Cassazione respinge il ricorso del Comune, confermando che il rapporto costituisce un mutuo di scopo. Poiché il Comune ha cambiato la destinazione d'uso dei terreni per propria scelta discrezionale, si configura un grave inadempimento contrattuale. Di conseguenza, il contratto si risolve con effetto retroattivo e il Comune deve pagare gli interessi legali maturati dalla data di erogazione dei fondi fino alla loro restituzione.

Una cliente ha citato in giudizio la propria banca per alcune operazioni non autorizzate su un conto corrente cointestato, lamentando la falsità delle firme sui moduli di prelievo. Il Tribunale ha rigettato la domanda poiché il conto era cointestato a firma disgiunta e la cliente non ha dimostrato che anche il cointestatario fosse estraneo alle operazioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della cliente. La ricorrente non ha contestato il motivo principale della decisione precedente, ovvero la mancata prova dell'inadempimento della banca in relazione alla presenza del cointestatario. La banca vince la causa e la cliente perde il diritto al rimborso.

Un acquirente firma un contratto preliminare per un terreno, versando 246.000 euro tra caparra e acconto. La vendita è subordinata alla firma di una convenzione urbanistica con il Comune entro una certa data. Poiché la convenzione non viene mai firmata, l'acquirente chiede la restituzione dei soldi. Gli eredi della venditrice si oppongono, volendo trattenere la caparra. La Corte di Cassazione dà ragione all'acquirente. I giudici chiariscono che la mancata approvazione del progetto da parte della Pubblica Amministrazione costituisce una condizione risolutiva negativa e non un inadempimento. Di conseguenza, il contratto perde efficacia in modo automatico e retroattivo, obbligando i venditori a restituire l'intera somma ricevuta, senza poter trattenere alcuna caparra.

Una società acquirente ha incaricato un tecnico di verificare la situazione urbanistica di un immobile prima dell'acquisto. Il professionista ha omesso di segnalare gravi vincoli di inedificabilità. La società ha acquistato il bene a 250.000 euro, scoprendo poi che valeva meno della metà. La Corte d'Appello ha negato il risarcimento escludendo il nesso causale, ritenendo l'acquisto un mero errore di convenienza economica. La Cassazione ha accolto il ricorso della società, sancendo che la responsabilità professionale del geometra sussiste. Il giudice di merito avrebbe dovuto applicare la regola del "più probabile che non", valutando se l'acquirente, informato dei vincoli, avrebbe comunque pagato quel prezzo fuori mercato. La sentenza è stata cassata con rinvio.

Due professionisti, un geometra e un ingegnere, hanno chiesto il pagamento delle prestazioni svolte per la progettazione di una stalla. Il committente si è opposto, lamentando la perdita di un finanziamento pubblico a causa di presunti errori dei tecnici. La Corte d'appello ha negato il compenso del professionista, ritenendo la prestazione mal eseguita. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dei professionisti. La Suprema Corte ha chiarito che il mancato ottenimento del finanziamento per incompletezza documentale non equivale automaticamente a una cattiva esecuzione del progetto. Per negare interamente il compenso del professionista, è necessario dimostrare che il progetto sia tecnicamente irrealizzabile. La causa è stata quindi rinviata per un nuovo esame.

Il Cittadino Straniero ha proposto ricorso contro il rigetto della sua richiesta di revoca di una condanna per soggiorno irregolare. La difesa sosteneva che la condanna violasse il divieto di ne bis in idem, poiché l'uomo era già stato assolto per lo stesso reato da un altro tribunale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il divieto di ne bis in idem non si applica in questo caso. Le due contestazioni riguardavano infatti la violazione di due diversi ordini di allontanamento, emessi da autorità differenti in tempi diversi. Di conseguenza, trattandosi di fatti storici distinti e non sovrapponibili, la doppia condanna è pienamente legittima.

Gli eredi del promissario acquirente di un immobile hanno chiesto il risarcimento danni da inadempimento dopo che il trasferimento del bene è risultato impossibile. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda poiché gli attori non avevano allegato né dimostrato alcun danno concreto, avendo peraltro goduto dell'immobile. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che il risarcimento danni da inadempimento richiede la prova di un pregiudizio effettivo e reale. Non basta il semplice inadempimento contrattuale per ottenere un indennizzo, né il giudice può ricorrere a una consulenza tecnica o a valutazioni equitative per rimediare alla totale mancanza di allegazioni da parte del danneggiato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.