Procedura Civile

In un giudizio di appello, la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio a causa della doppia mancata comparizione delle parti alle udienze fissate. In base agli articoli 181 e 309 c.p.c., l'assenza reiterata dei legali comporta la cancellazione della causa dal ruolo e la chiusura del procedimento senza una decisione sul merito.

La Corte d'Appello ha confermato il rigetto della richiesta di contributi a fondo perduto per un'associazione priva di una reale struttura imprenditoriale. La decisione sottolinea che il solo possesso della partita IVA, senza l'esercizio effettivo di un'attività economica con mezzi e capitali, non abilita alla ricezione dei ristori COVID-19, poiché manca il presupposto della perdita economica su un'attività operativa.

La Corte d'Appello ha confermato la responsabilità del proprietario di un natante per un incendio propagatosi ad altre imbarcazioni ormeggiate. La sentenza chiarisce che la responsabilità custode incendio ai sensi dell'art. 2051 c.c. sussiste anche se la causa dell'innesco resta ignota, poiché spetta al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito.

Il Tribunale analizza un caso in cui una società finanziaria, dopo aver risarcito una cliente per la distrazione di somme da parte di un promotore infedele, agisce tramite surrogazione per pagamento per recuperare l'importo. Il giudice accerta la responsabilità del consulente basandosi su prove documentali e sull'esito dell'interrogatorio formale, condannandolo al pagamento di 90.000 euro.

In un giudizio di opposizione al precetto per il rilascio di un fondo agricolo, la parte opponente ha presentato una rinuncia agli atti. Il Tribunale ha dichiarato l'estinzione del processo dopo l'accettazione della controparte, analizzando il momento in cui tale rinuncia diventa efficace e decidendo sulla condanna alle spese legali a carico del rinunciante.

La sentenza analizza il caso di un professionista che, a seguito di un investimento mentre era in bicicletta, ha riportato gravi lesioni. Il Tribunale ha riconosciuto il risarcimento danno biologico applicando la Tabella Unica Nazionale (TUN), includendo una personalizzazione del 30% per le ripercussioni straordinarie sulla vita privata e il danno patrimoniale per la contrazione del reddito professionale.

Il caso analizza una complessa vicenda di intermediazione finanziaria in cui una società, dopo aver risarcito gli investitori per gli illeciti di un consulente, agisce tramite surrogazione per pagamento. Il tribunale ha accertato la responsabilità del professionista per l'indebita appropriazione di assegni, confermando il diritto del soggetto subentrante al rimborso integrale delle somme corrisposte a titolo risarcitorio.

Il Tribunale di Ancona ha rigettato l'opposizione di un garante riguardante una cessione crediti in blocco. Anche se la procedura esecutiva era stata estinta per vizi formali, la corte ha confermato che la titolarità del credito è validamente provata tramite l'avviso in Gazzetta Ufficiale e codici identificativi. Inoltre, la mancata iscrizione del servicer all'albo ex art. 106 TUB non inficia l'azione esecutiva civile.

Il Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di risarcimento avanzata dagli eredi di un paziente deceduto per un tumore diagnosticato in ritardo. Il caso ruota attorno alla perdita di chance di sopravvivenza, analizzando il confine tra l'incertezza del risultato e la certezza della morte anticipata, con importanti precisazioni sulla qualificazione giuridica del danno nel processo civile.

Il Tribunale ha respinto la richiesta di accesso al Fondo di Garanzia TFR presentata da un lavoratore in distacco sindacale. La decisione sottolinea che l'intervento del fondo richiede un previo titolo esecutivo che accerti non solo il credito, ma anche la natura subordinata del rapporto di lavoro con il soggetto insolvente, prova non fornita nel caso di specie.

La Corte d'Appello ha confermato la costituzione di una servitù di passaggio coattiva a favore di fondi interclusi, ribadendo che l'indennizzo va calcolato sul danno attuale e non su future potenzialità edificatorie. Tuttavia, ha accolto il ricorso sul valore della causa ai fini delle spese legali, limitandolo alla porzione di terreno effettivamente occupata.

La Corte d'Appello di Trieste ha confermato il rigetto delle pretese economiche di un'impresa nell'ambito di un appalto a corpo. Le richieste di risarcimento per maggiori oneri legati a materiali e attrezzature sono state negate poiché ritenute prevedibili già in fase di offerta, rientrando nell'ordinaria alea contrattuale. La Corte ha inoltre confermato la validità della penale per ritardo, escludendo che l'aggiornamento delle norme tecniche potesse giustificare l'inadempimento.

La Corte d'Appello ha confermato la responsabilità professionale avvocato in un caso in cui il legale non aveva prodotto la documentazione dei costi necessari a provare il lucro cessante. La mancata distinzione tra ricavi e profitti netti ha causato il rigetto della domanda risarcitoria originaria, configurando una negligenza professionale per inadempimento dell'onere della prova.

La Corte d'Appello ha confermato la validità di una fideiussione omnibus, rigettando l'eccezione di decadenza sollevata dal garante. I giudici hanno stabilito che l'istituto di credito ha agito tempestivamente entro i sei mesi previsti, utilizzando correttamente la clausola di pagamento a semplice richiesta. La sentenza chiarisce inoltre che la qualità di consumatore del garante deve essere provata autonomamente e non deriva automaticamente da quella del debitore principale.

La Corte d'Appello ha dichiarato l'estinzione del processo a seguito della mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive. Il caso, originato da una disputa su un contratto d'appalto, è stato risolto stragiudizialmente. La decisione applica il principio per cui l'inattività delle parti determina la chiusura del giudizio per legge.

La Corte d'Appello ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento proposta da una società contro i propri intermediari assicurativi. Il caso riguardava una polizza vita 'Key Man' risolta per mancato pagamento dei premi. La società sosteneva che la mancata riattivazione polizza vita fosse colpa degli agenti per omessa informazione, ma la Corte ha accertato che le scadenze erano chiare e i solleciti erano stati regolarmente inviati tramite email.

La Corte d'Appello ha respinto il ricorso di un professionista che richiedeva la revisione compenso professionale basandosi su tariffe ministeriali sopravvenute. Il Collegio ha stabilito che, in presenza di un contratto che definisce un compenso fisso e immodificabile ai sensi dell'art. 2233 c.c., l'accordo tra le parti prevale su fonti normative subordinate. È stata inoltre confermata la legittimità della risoluzione del contratto per gravi ritardi nella consegna della documentazione tecnica.

La Corte d'Appello di Trieste ha dichiarato illegittima la risoluzione contratto appalto operata da un Comune contro un'impresa esecutrice di opere pubbliche. La Corte ha stabilito che la PA non aveva seguito il rigoroso iter procedurale previsto dal Codice degli Appalti e non aveva dimostrato che il ritardo accumulato compromettesse effettivamente la riuscita dell'opera. Nonostante l'illegittimità dell'atto, le richieste risarcitorie dell'impresa sono state respinte per la mancata apposizione di tempestive riserve durante l'esecuzione del contratto.

La Corte d'Appello ha confermato la condanna di un gestore idroelettrico al risarcimento danni per il mancato rilascio acque irrigue durante la stagione secca. La sentenza chiarisce che la competenza spetta al giudice ordinario per le liti risarcitorie e che l'obbligo di restituzione dell'acqua, derivante dal Testo Unico delle acque, persiste finché è attiva la concessione agricola, indipendentemente dalla scadenza di vecchi accordi privati.

La Corte d'Appello ha respinto il ricorso di un cliente che chiedeva il risarcimento per informazioni errate fornite durante la sottoscrizione di una polizza vita. La sentenza chiarisce che la responsabilità intermediario assicurativo verso il cliente non può fondarsi sulle norme del contratto di agenzia (art. 1746 c.c.), ma su basi precontrattuali, e che la richiesta di risarcimento era mal formulata puntando all'interesse positivo anziché negativo.