Responsabilità Solidale — Anno 2023

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna al risarcimento danni per diffamazione a carico di un avvocato, di una politica, della responsabile di un sito web e di una casa editrice. I soggetti avevano diffuso, tramite articoli, internet, conferenze e un libro, accuse infondate e allusive di connivenza mafiosa contro un cittadino. La Suprema Corte ha chiarito che l'uso di toni allusivi e insinuanti supera i limiti della continenza, escludendo l'esimente del diritto di critica. Inoltre, ha confermato la responsabilità solidale di tutti i coautori della diffamazione, indipendentemente dalla gravità delle singole condotte nei rapporti esterni con il danneggiato. I ricorsi sono stati rigettati.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un amministratore di una società fallita, confermando la sua sanzione per l'impiego di un lavoratore irregolare. L'Ispettorato del Lavoro aveva emesso un'ordinanza-ingiunzione per violazioni della normativa sul lavoro. L'amministratore sosteneva che, a causa del fallimento della società, il credito sanzionatorio dovesse essere richiesto tramite insinuazione al passivo fallimentare. I giudici hanno invece chiarito che la responsabilità personale dell'amministratore per le violazioni commesse nell'esercizio delle sue funzioni prescinde dal fallimento della società. Trattandosi di una sanzione diretta alla persona fisica, non soggetta a procedura concorsuale propria, l'amministrazione può legittimamente emettere l'ingiunzione direttamente nei suoi confronti. Di conseguenza, l'amministratore è stato condannato al pagamento della sanzione e delle spese processuali.

Un gruppo di risparmiatori ha citato in giudizio l'Autorità di Vigilanza per ottenere il risarcimento dei danni causati dal fallimento di due società finanziarie, denunciando l'omessa vigilanza della CONSOB. I giudici di merito avevano rigettato la domanda ritenendo il diritto prescritto e non provato il danno. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei risparmiatori. La Suprema Corte ha chiarito che l'insinuazione al passivo nel fallimento delle società finanziarie interrompe la prescrizione anche nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, operando la responsabilità solidale per l'unicità del danno subito. Inoltre, i documenti presentati ordinatamente per ogni risparmiatore non possono essere considerati inutilizzabili solo perché privi di un indice analitico. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'appello per un nuovo esame.

L'Ente Previdenziale ha richiesto al Committente il pagamento dei contributi previdenziali non versati dall'Appaltatore per un appalto di servizi. La Corte d'Appello aveva dichiarato l'Ente decaduto dall'azione, ritenendo applicabile il termine di decadenza di due anni dalla fine dell'appalto. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che in tema di responsabilità solidale negli appalti il termine di decadenza biennale non si applica alle azioni degli enti previdenziali. Queste ultime rimangono soggette unicamente alla prescrizione ordinaria. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

Un autista, dipendente di una cooperativa in appalto, svolgeva la sua attività esclusivamente presso la filiale di un'azienda committente a Volpiano, caricando merci e ricevendo istruzioni. Il lavoratore ha richiesto le differenze retributive davanti al Tribunale di Ivrea, chiamando in causa l'azienda committente in responsabilità solidale. Quest'ultima ha eccepito l'incompetenza territoriale, sostenendo che il foro corretto fosse quello della sede legale della cooperativa. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che la filiale della committente costituisce una dipendenza aziendale idonea a determinare la competenza territoriale nel rito del lavoro. Di conseguenza, il Tribunale di Ivrea è stato dichiarato competente per territorio, in quanto luogo in cui la prestazione lavorativa veniva effettivamente e stabilmente eseguita utilizzando i beni organizzati per l'appalto.

L'ente previdenziale ha richiesto a un'azienda committente il pagamento dei contributi non versati da una cooperativa di trasporti per i propri dipendenti. L'azienda ha contestato la pretesa, sostenendo che il rapporto non fosse un appalto ma un semplice contratto di trasporto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che la responsabilità solidale negli appalti prevista dall'art. 29 del d.lgs. 276/2003 non si applica al mero contratto di trasporto. Quest'ultimo, infatti, non comporta quella dissociazione tra titolarità del lavoro e utilizzo della prestazione tipica dell'appalto di servizi. Di conseguenza, l'azienda committente non è tenuta a pagare i contributi previdenziali dei dipendenti del vettore.

Un giornalista e un coautore pubblicano un libro-intervista contenente dichiarazioni ritenute lesive della reputazione di due magistrati. La Corte d'Appello li condanna al risarcimento dei danni. La Cassazione, tuttavia, distingue le posizioni dei due magistrati. Per il primo magistrato, la Corte accoglie il ricorso dei condannati: un precedente giudicato definitivo aveva già stabilito che l'articolo originario, da cui il libro traeva le informazioni, rientrava nel lecito diritto di critica politica. Per il secondo magistrato, invece, la condanna viene confermata poiché il libro riportava notizie false e allusive su presunti contatti telefonici multipli con un indagato. Di conseguenza, la richiesta di risarcimento danni per diffamazione viene annullata per il primo caso e confermata per il secondo.

L'Agenzia delle Dogane ha richiesto a una società di spedizioni, operante come rappresentante indiretto, il pagamento dell'IVA all'importazione in solido con l'importatore effettivo, a causa di false dichiarazioni di intento presentate in dogana. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'atto, ritenendo che la responsabilità del rappresentante indiretto riguardi solo i dazi doganali e non l'IVA. L'Agenzia ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, data la particolare rilevanza della questione sulla responsabilità per l'IVA all'importazione, non ha deciso subito ma ha rinviato la causa alla pubblica udienza per un esame approfondito.

Un'azienda di spedizioni ha stipulato contratti di autotrasporto merci con un fornitore che impiegava lavoratori in nero. L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi omessi invocando la responsabilità solidale negli appalti. L'azienda si è opposta sostenendo che si trattasse di semplici contratti di trasporto e non di appalto di servizi. La Cassazione ha confermato la qualificazione dei contratti come appalto di servizi, poiché prevedevano prestazioni complesse (riscossione contrassegni, supervisione carico/scarico, tariffe sul volume) e non singoli trasporti occasionali. Di conseguenza, l'azienda committente è stata condannata a pagare i contributi previdenziali in solido.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un'azienda committente, confermando la sua condanna a pagare oltre 280 mila euro all'INPS per contributi previdenziali non versati dall'appaltatrice. La decisione si basa sul principio della responsabilità solidale negli appalti. La ricorrente sosteneva che l'azione dell'ente previdenziale fosse decaduta, poiché avviata oltre il termine di due anni previsto dalla legge. I giudici hanno chiarito che il termine di decadenza biennale si applica esclusivamente alle azioni promosse dai lavoratori per ottenere i propri crediti di lavoro. Al contrario, l'azione di recupero dei contributi promossa dagli enti previdenziali come l'INPS è soggetta solo al termine di prescrizione ordinario. Di conseguenza, l'azienda committente è obbligata a pagare l'intero importo richiesto.

L'INPS ha richiesto a un Condominio il pagamento dei contributi previdenziali non versati da un'impresa di pulizie appaltatrice per due lavoratrici impiegate nello stabile. La Corte d'Appello aveva ritenuto il Condominio responsabile. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Condominio, stabilendo che la disciplina sulla responsabilità solidale negli appalti non si applica ai condomini. Il condominio, infatti, agisce come semplice ente di gestione dei beni comuni e non svolge attività d'impresa o professionale. Di conseguenza, è equiparato alle persone fisiche che agiscono per scopi privati, le quali sono escluse dal vincolo di solidarietà per i debiti contributivi dell'appaltatore. La Cassazione ha quindi annullato la decisione precedente, stabilendo che il Condominio non deve pagare nulla all'INPS.

Una complessa vicenda legata alla costruzione di un ospedale vede contrapposti un Comune, un Consorzio di progettazione e un'Associazione Temporanea di Imprese (ATI). In seguito a eventi franosi e all'annullamento delle delibere comunali da parte del giudice amministrativo, si giunge alla risoluzione del contratto di appalto. La Corte d'Appello addebita lo scioglimento al solo Comune e riduce della metà la penale per il ritardo nella riconsegna del cantiere. La Cassazione accoglie i ricorsi evidenziando che, in presenza di carenze sia del Comune (mancata verifica ambientale) sia del Consorzio (errori progettuali), opera il principio di responsabilità solidale (Art. 2055 c.c.). Inoltre, chiarisce che la riduzione della penale non dipende dalla prova del danno, ma dall'interesse del creditore all'adempimento. La sentenza viene cassata con rinvio.

Un'azienda committente è stata condannata a pagare in solido i contributi previdenziali non versati dall'appaltatrice poi fallita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della committente, stabilendo che il possesso o il rilascio del DURC non esonera il committente dalla responsabilità solidale negli appalti. L'obbligo contributivo deriva direttamente dalla legge e le attestazioni dell'ente previdenziale hanno valore meramente ricognitivo, non potendo sanare l'effettivo mancato versamento dei contributi dovuti per i lavoratori.

Un'azienda committente ha impugnato il verbale dell'Inps che le imponeva il pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti di un proprio subfornitore. L'azienda sosteneva che la responsabilità solidale negli appalti non si applicasse ai contratti di subfornitura. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando che la tutela dei lavoratori si estende anche alla subfornitura. La norma mira infatti a proteggere chiunque svolga un'attività lavorativa indiretta nell'ambito del decentramento produttivo. Di conseguenza, l'azienda committente è stata condannata a pagare i contributi e le spese di giudizio.

Una società creditrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro la società scissa e la società beneficiaria di una scissione parziale, pretendendo il pagamento solidale di forniture non saldate. La società beneficiaria ha impugnato la decisione, sostenendo di non dover rispondere di quel debito. Dopo la sconfitta in appello, la società ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha rilevato l'improcedibilità del ricorso per cassazione. La ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato di aver ricevuto la notifica della sentenza d'appello, non ha depositato la copia autentica della stessa con la relativa relata di notifica entro i venti giorni previsti dalla legge. Di conseguenza, i giudici non hanno potuto esaminare il merito della questione societaria, confermando la condanna della società beneficiaria al pagamento dei debiti e delle spese processuali.

Un'azienda di abbigliamento ha affidato il confezionamento di capi a un'impresa esterna tramite un contratto di subfornitura. Quest'ultima non ha versato i contributi previdenziali per i propri dipendenti. L'INPS ha quindi richiesto il pagamento direttamente all'azienda committente. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità solidale dell'azienda committente per i debiti contributivi del subfornitore. I giudici hanno chiarito che la tutela dei lavoratori prevista per l'appalto si applica anche alla subfornitura, per evitare che il decentramento produttivo danneggi i diritti dei lavoratori. Il ricorso dell'azienda è stato rigettato.

Una società committente ha impugnato la richiesta dell'Ente Previdenziale per il pagamento dei contributi omessi dall'appaltatore tra il 2008 e il 2011, oltre alle sanzioni civili. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la responsabilità solidale negli appalti si estende anche alle sanzioni civili per i fatti antecedenti alla riforma del 2012. Inoltre, la Corte ha chiarito che il termine di decadenza biennale previsto per l'azione dei lavoratori non si applica all'Ente Previdenziale, il quale è soggetto unicamente al termine di prescrizione quinquennale. Di conseguenza, il committente è stato condannato a pagare i contributi e le sanzioni.

Un lavoratore ha ottenuto la condanna dell'appaltatore e del committente al pagamento di differenze salariali e TFR, sfruttando la responsabilità solidale negli appalti. Il committente ha chiesto di essere rimborsato dalla compagnia assicurativa, basandosi su una polizza fideiussoria stipulata dall'appaltatore. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta, rilevando che la polizza copriva solo i danni da sicurezza sul lavoro e non i debiti retributivi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso del committente. I giudici hanno chiarito che non si può estendere la garanzia assicurativa oltre il testo letterale del contratto, né utilizzare accordi esterni per interpretare la polizza se l'assicurazione non vi ha partecipato. Il committente perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.

L'Autorità di Vigilanza ha inflitto a una Società di Gestione del Risparmio una sanzione di 515.000 euro per gravi carenze organizzative, tra cui l'inefficacia dei processi decisionali e la mancata gestione dei conflitti d'interesse. La società, successivamente posta in liquidazione, ha impugnato il provvedimento contestando l'importo e lamentando la mancata applicazione dei criteri di proporzionalità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità delle Sanzioni CONSOB. I giudici hanno chiarito che lo stato di liquidazione e il generico rischio di illiquidità non giustificano una riduzione della sanzione, specialmente quando la stessa è già stata quantificata in misura pari a un decimo del massimo edittale e la società risponde solidalmente per l'operato dei propri esponenti.

Tre lavoratori hanno ottenuto la condanna in solido dell'Appaltatore e dell'Azienda Committente per il pagamento di differenze retributive e contributi. L'Azienda Committente ha chiesto di essere tenuta indenne dalla Compagnia Assicurativa in forza di una polizza fideiussoria. I giudici di merito hanno escluso che la garanzia coprisse la responsabilità solidale negli appalti per i crediti di lavoro, limitandola alla corretta esecuzione delle opere. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Azienda Committente, confermando che l'interpretazione del contratto spetta ai giudici di merito e che il ricorso presentava gravi difetti di formulazione, mescolando vizi diversi e non indicando i canoni interpretativi violati. L'Azienda Committente perde la causa e deve pagare le spese.