Ordinanza Interlocutoria — Anno 2022

L'Agenzia delle Entrate ha contestato una sentenza che escludeva l'IVA sui pagamenti ricevuti da un Comune da parte del gestore del servizio idrico. Questi pagamenti rimborsavano rate di mutui per finanziare impianti idrici. L'Agenzia sosteneva che tali rimborsi fossero "corrispettivi" soggetti a IVA. La Corte di Cassazione ha riconosciuto un precedente favorevole all'Agenzia, ma ha anche evidenziato un contrasto con la giurisprudenza europea sull'assoggettamento IVA enti pubblici per attività svolte come autorità pubblica. Per questo, la Corte ha disposto un rinvio per un approfondimento tematico della questione.

Un committente e un appaltatore entrano in lite per l'esecuzione di lavori edili in zona con vincolo paesaggistico. Il committente richiede la risoluzione del contratto di appalto addebitando all'appaltatore il ritardo e l'abbandono del cantiere. L'appaltatore contesta la mancata consegna dei titoli abilitanti per le varianti progettuali richieste dal committente. I giudici di merito accertano le inadempienze di entrambe le parti, pronunciando lo scioglimento del contratto e riconoscendo all'appaltatore il compenso per le opere già eseguite. Nel giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione rileva un vizio nella procura al nuovo difensore del committente, priva di autentica notarile. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per integrare correttamente il contraddittorio.

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione una sentenza favorevole a una società e ai suoi soci. Nel corso del giudizio, i contribuenti hanno presentato formale istanza per accedere alla definizione agevolata della controversia, introdotta dalla Legge numero 130 del 2022. I giudici di legittimità hanno esaminato l'ammontare delle imposte accertate e la precedente vittoria dei contribuenti nei gradi di merito. Verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, la Corte ha accolto la richiesta della società. Il collegio giudicante ha quindi disposto la sospensione del processo tributario in attesa del perfezionamento del pagamento agevolato.

L'Ente Nazionale di Previdenza dei Commercialisti ha contestato il rimborso di un contributo di solidarietà a un professionista in pensione. I giudici di merito avevano già stabilito che il contributo non era dovuto. La Cassazione, esaminando il ricorso dell'Ente, ha rilevato una questione cruciale sulla prescrizione del diritto al rimborso. Ritenendo questa questione di carattere nomofilattico, ha deciso di rimettere la causa a un'altra sezione per una decisione più approfondita.

La Corte di Cassazione, in un contenzioso sull'ICI relativo ad aree estrattive, ha accolto la richiesta di rinvio a nuovo ruolo presentata da una Società. Questo rinvio offre alle parti la possibilità di accedere alla definizione agevolata liti tributarie, grazie a una nuova legge. La Corte non ha deciso nel merito la questione della tassazione delle aree estrattive, ma ha dato priorità all'opportunità di conciliazione offerta dalla normativa recente, sospendendo il processo per permettere tale valutazione.

La controversia civile tra Il Ricorrente e Il Controricorrente giunge davanti alla Corte di Cassazione per contestare la sentenza emessa dalla Corte di Appello. Il collegio giudicante esamina inizialmente il fascicolo in camera di consiglio per verificare la possibilità di una decisione rapida e semplificata. I giudici rilevano che la questione presenta profili complessi e non manifesta una soluzione immediata. Di conseguenza, l'organo giudicante dichiara l'assenza di evidenza decisoria e dispone la rimessione alla pubblica udienza. Il procedimento non viene definito nel merito, ma viene trasferito alla trattazione ordinaria per consentire un approfondimento collegiale completo e il contraddittorio orale tra le parti.

La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un Contribuente contro un avviso di accertamento IRPEF per il 2009. L'Amministrazione Finanziaria aveva utilizzato un accertamento induttivo a causa dell'omessa dichiarazione dei redditi, dell'irreperibilità e dell'assenza di strutture societarie. I giudici di merito avevano confermato l'accertamento, ritenendo legittimo l'operato dell'Ufficio e l'assenza di prova di resistenza del Contribuente. Quest'ultimo ha contestato la violazione del contraddittorio preventivo e la motivazione apparente della sentenza. La Cassazione, riconoscendo la particolare rilevanza della questione, ha rinviato la causa alla pubblica udienza per una decisione più approfondita sull'accertamento induttivo.

La Corte di Cassazione ha affrontato un caso riguardante l'impugnazione estratto di ruolo da parte di un Contribuente contro l'Agenzia delle Entrate per debiti tributari. Dopo che i primi due gradi di giudizio avevano dato esiti contrastanti, la Cassazione ha rilevato una questione di diritto di particolare importanza: la possibilità di contestare autonomamente l'estratto di ruolo, alla luce di una nuova normativa che sembrerebbe vietarlo. Per risolvere questo dubbio interpretativo, la Corte ha deciso di rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione delle Sezioni Unite su questa delicata questione.

Un'Azienda ha citato in giudizio un Fornitore per l'inadempimento di un contratto di fornitura di un impianto industriale difettoso, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Fornitore ha eccepito il difetto di giurisdizione internazionale, sostenendo che la causa dovesse essere decisa da un giudice francese, in base a una clausola di proroga della giurisdizione. I giudici di merito hanno ritenuto competente il giudice italiano e condannato il Fornitore. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha sollevato dubbi sulla corretta qualificazione del contratto (vendita internazionale o appalto) e sulla validità della clausola di proroga della giurisdizione, nonché sulla legge applicabile. Per la complessità e l'importanza della questione, la Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite Civili, che dovranno stabilire la corretta giurisdizione internazionale e la legge da applicare al caso.

I Ricorrenti impugnano una sentenza d'appello davanti alla Corte di Cassazione. La cancelleria invia l'avviso di fissazione dell'udienza al loro difensore e al domiciliatario. Tuttavia, emerge che il legale ha formalizzato in precedenza la cancellazione dell'avvocato dall'albo speciale dei cassazionisti. I giudici supremi rilevano che tale evento priva il professionista del potere di rappresentare la parte in giudizio. Di conseguenza, la notifica dell'udienza eseguita verso un difensore non più iscritto risulta giuridicamente invalida. La Corte di Cassazione rinvia quindi la causa a nuovo ruolo e ordina alla cancelleria di notificare l'avviso direttamente ai ricorrenti di persona. Questo adempimento garantisce il pieno rispetto del diritto di difesa e consente alle parti di nominare tempestivamente un nuovo avvocato abilitato per il giudizio.

L'Azienda Assicurativa ha chiesto il risarcimento danni all'Ente Postale per un pagamento errato. L'Ente Postale ha erogato un "bonifico domiciliato" a un soggetto non legittimato, che si è presentato con un documento falso ma ha fornito la password corretta. Il Tribunale ha escluso la responsabilità dell'Ente Postale, ritenendolo diligente e attribuendo all'Azienda Assicurativa l'omissione di dati identificativi completi. La Cassazione, esaminando il ricorso dell'Azienda Assicurativa, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per una discussione in pubblica udienza, evidenziando la complessità della questione sulla responsabilità per pagamento errato e la necessità di un approfondimento.

Un avvocato aveva presentato un ricorso in Cassazione contro diverse entità, tra cui un'ASL e una banca. Durante il processo, l'avvocato è deceduto. I suoi eredi si sono costituiti in giudizio dopo la scadenza dei termini per le memorie. La Corte ha riconosciuto la morte della parte processuale e ha deciso di rinviare la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Questo rinvio permette agli eredi di regolarizzare la loro posizione e di presentare le proprie difese, garantendo il rispetto del diritto alla difesa.

Un'acquirente ha acquistato un'automobile che ha presentato subito problemi al motore e strappi in partenza. La donna ha contestato il difetto di conformità alla concessionaria venditrice. La concessionaria ha eseguito vari interventi riparatori non risolutivi e ha successivamente proposto un intervento definitivo. L'acquirente ha però rifiutato di riconsegnare il veicolo in officina e ha chiesto in tribunale la sostituzione dell'auto o la risoluzione contrattuale. I giudici di merito hanno respinto la richiesta perché il consumatore ha impedito la riparazione offerta. La Cassazione, esaminando il ricorso, ha emesso un'ordinanza interlocutoria per verificare il corretto deposito telematico dell'atto prima di pronunciarsi definitivamente sul caso.

Un'Azienda Agricola ha ricevuto agevolazioni fiscali, ma l'Agenzia delle Entrate ha contestato la decadenza di tali benefici a causa della sua messa in liquidazione e del superamento di soglie di reddito non agricolo. Dopo un primo giudizio favorevole all'Azienda, la Commissione Tributaria Regionale ha dato ragione all'Agenzia, ritenendo i benefici decaduti. La Corte di Cassazione ha rinviato il caso a una pubblica udienza per approfondire la questione della decadenza agevolazioni fiscali.

Un'associazione ha impugnato il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che ne disponeva la cancellazione dai registri. I giudici territoriali hanno annullato l'atto per mancata allegazione del parere ministeriale richiamato nella motivazione. L'amministrazione impositrice ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo la piena validità della cancellazione. Trattandosi di una questione del tutto nuova e priva di precedenti giurisprudenziali specifici, la Sesta Sezione della Corte di Cassazione ha emesso un'ordinanza interlocutoria, disponendo la rimessione della causa alla Quinta Sezione Tributaria per la decisione finale.

Una contribuente ha contestato la regolare notificazione degli avvisi di addebito emessi da INPS e Agenzia delle Entrate - Riscossione. I giudici di merito avevano ritenuto la notificazione valida, respingendo le sue impugnazioni. In Cassazione, la contribuente ha richiesto un rinvio per completare il pagamento tramite la procedura di saldo e stralcio, prevista dal D.L. 145/2018. La Corte ha accolto questa richiesta, rinviando la causa a nuovo ruolo per consentire il deposito della prova di pagamento e la possibile cessazione della materia del contendere grazie al saldo e stralcio.

L'Azienda ha impugnato un accertamento fiscale fondato su studi di settore. Durante il giudizio di legittimità, la società ha chiesto la chiusura della causa comunicando l'adesione alla procedura di definizione agevolata del proprio debito. L'Amministrazione Finanziaria ha tuttavia contestato la richiesta, rilevando che il contribuente non aveva ancora saldato tutte le rate del piano concordato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la mera adesione alla sanatoria non estingue la causa tributaria. L'estinzione definitiva si perfeziona esclusivamente dopo il versamento integrale dell'intero importo dovuto e la prova dell'avvenuto saldo. La Corte ha pertanto rinviato l'udienza in attesa della scadenza del piano rateale.

La Corte di Cassazione ha esaminato un caso complesso sulla Proprietà Demaniale di terreni costieri. Alcuni proprietari privati contestavano l'appartenenza di queste aree allo Stato. I giudici di merito avevano già riconosciuto la natura demaniale dei beni, rigettando le pretese dei privati. La Suprema Corte, pur non potendo riunire formalmente tutti i ricorsi simili, ha deciso di trattarli congiuntamente. Questa ordinanza interlocutoria rinvia la decisione finale a un nuovo ruolo per una discussione congiunta di tutti i ricorsi che sollevano la stessa questione di diritto, al fine di garantire una maggiore efficienza processuale.

Un professionista ha promosso una azione revocatoria ordinaria contro la società debitrice e la società acquirente per ottenere l'inefficacia della vendita di diversi beni immobili, a fronte di un credito professionale non saldato di circa 17.688 euro. Le società hanno contestato la decisione dei giudici di merito, lamentando la forte sproporzione tra l'importo del debito e l'ingente valore complessivo degli immobili ceduti con un unico atto notarile. La Corte di Cassazione, rilevando l'assenza di precedenti specifici sulla possibilità di frazionare gli effetti della revoca rispetto a un atto dispositivo unitario, ha qualificato la questione come di rilevanza nomofilattica e ha rimesso la trattazione della causa alla pubblica udienza della Terza Sezione Civile.

Una società di gestione dei servizi energetici impugna una cartella di pagamento da oltre centomila euro. L'ente creditore richiede il versamento di somme dovute per gli oneri generali di sistema. Il giudice tributario dichiara il proprio difetto di giurisdizione e rimette gli atti al tribunale amministrativo. Quest'ultimo solleva d'ufficio il conflitto di giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, ritenendo competente il giudice ordinario per questioni di debito patrimoniale. La Suprema Corte a Sezioni Unite esamina la natura giuridica delle componenti tariffarie energetiche. Per chiarire se tali somme costituiscano veri tributi o corrispettivi tariffari alla luce delle norme europee, i giudici sospendono la decisione e richiedono un approfondimento dottrinale e giurisprudenziale.