Art. 1375 Codice Civile

Un'azienda ha applicato la sospensione facoltativa dal lavoro a un dipendente coinvolto in un procedimento penale, basandosi su una clausola del CCNL. L'azienda ha agito senza fornire alcuna motivazione, considerandola un diritto automatico. La Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il provvedimento. Ha stabilito un principio chiaro: anche una 'facoltà' concessa dal contratto deve essere esercitata secondo i principi di buona fede e correttezza. Pertanto, il datore di lavoro ha l'obbligo di motivare la sospensione, spiegando le ragioni concrete che la giustificano. La sospensione non può essere una conseguenza automatica dell'imputazione penale.

Due garanti avevano firmato una **fideiussione omnibus** per coprire i debiti di un parente. Quando la banca ha richiesto il pagamento di oltre 120.000 euro, si sono opposti sostenendo che la garanzia fosse nulla. Le loro ragioni includevano la presunta indeterminatezza del contratto e la mala fede della banca, che avrebbe continuato a finanziare una società del debitore nonostante le difficoltà economiche. La Corte di Cassazione ha respinto tutte le loro argomentazioni. Ha stabilito che il contratto era chiaro e che i garanti non avevano fornito le prove necessarie per dimostrare la colpa della banca. Di conseguenza, la condanna al pagamento del debito è diventata definitiva e la banca ha vinto la causa.

Un consulente ha citato in giudizio un'azienda per la riduzione unilaterale delle sue provvigioni. L'azienda si è difesa sostenendo che il professionista, incassando per anni i compensi ridotti senza contestazioni formali, avesse di fatto accettato le nuove condizioni. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione precedente, stabilendo un principio fondamentale: la **rinuncia tacita al diritto di credito** non può mai essere presunta dal silenzio o dall'inerzia del creditore. Per essere valida, la rinuncia deve emergere da un comportamento concludente che manifesti in modo chiaro e inequivocabile la volontà di abbandonare il proprio diritto. L'accettazione di pagamenti inferiori, da sola, non è sufficiente a dimostrare tale volontà. La Corte ha quindi dato ragione al consulente.

Un promotore finanziario ha citato in giudizio una banca per ottenere diverse somme a seguito della cessazione del rapporto, inclusa la specifica indennità fine rapporto agente. La banca ha risposto con una domanda riconvenzionale per riavere degli anticipi sulle provvigioni. La Cassazione ha dato torto al promotore, stabilendo che spetta all'agente l'onere di provare in modo specifico l'aumento della clientela e i vantaggi duraturi per l'azienda. Inoltre, i bonus legati alla permanenza in servizio a una data specifica non sono dovuti se il rapporto cessa prima. La Corte ha quindi negato le indennità e confermato la richiesta della banca di restituire gli anticipi.

La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di alcuni coobbligati che si opponevano alla richiesta di rimborso di una banca, la quale aveva pagato una garanzia rilasciata per una società concessionaria di giochi pubblici. Il punto centrale era la natura della polizza: una semplice fideiussione o un contratto autonomo di garanzia. La Corte ha stabilito che la presenza di clausole come il pagamento 'a prima richiesta e senza eccezioni' qualificava l'accordo come un contratto autonomo. Di conseguenza, i coobbligati non potevano sollevare contestazioni legate al rapporto principale. La Corte ha quindi respinto il loro ricorso, confermando la vittoria della banca.

Una società di money transfer ha citato in giudizio la propria banca per l'improvvisa chiusura del conto corrente, avvenuta senza motivazione. L'azienda sosteneva che si trattasse di un abuso del diritto, contrario a buona fede, che le aveva causato gravi danni. La banca si è difesa invocando il proprio diritto contrattuale di recesso. I tribunali di merito hanno dato ragione all'istituto di credito, ritenendo legittimo il recesso della banca dal conto corrente. Prima della decisione della Corte di Cassazione, l'azienda ha però rinunciato al ricorso, portando all'estinzione del giudizio. Di conseguenza, la sentenza favorevole alla banca è rimasta efficace.

La Corte d'Appello ha respinto l'impugnazione lodo arbitrale proposta da un'impresa appaltatrice contro un provvedimento che la condannava a pagare i subappaltatori. I giudici hanno chiarito che il vizio di motivazione sussiste solo se è impossibile ricostruire l'iter logico, confermando la stabilità delle decisioni arbitrali anche in assenza di prove documentali perfette.

Un acquirente compra online oggetti d'antiquariato per 6.000 euro ma ne riceve solo una parte, peraltro danneggiata. Fa causa al venditore chiedendo 5.000 euro tra restituzione e danni. Il venditore si difende sostenendo l'indeterminatezza della domanda, poiché non era specificato quanto fosse richiesto per la restituzione e quanto per i danni. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante: la domanda non è nulla se, nel suo complesso, permette alla controparte di capire chiaramente la richiesta e di preparare una difesa adeguata. L'acquirente ha quindi vinto la causa, poiché la sua richiesta di riavere i soldi a fronte della mancata consegna era sufficientemente chiara. Il ricorso del venditore è stato respinto.

Una società utilizzatrice di immobili in leasing entra in difficoltà con i pagamenti dopo che la società concedente vende una parte di questi beni, riducendo le fonti di reddito dell'utilizzatore. La concedente risolve il contratto per inadempimento. La Corte di Cassazione ha stabilito che la società di leasing ha violato l'obbligo di buona fede nel leasing. Vendendo i beni e alterando l'equilibrio del contratto, ha agito scorrettamente. La sua condotta ha contribuito a causare le difficoltà dell'utilizzatore, pertanto non poteva semplicemente applicare la clausola di risoluzione. La decisione precedente è stata annullata.

Un'impresa edile, dopo aver eseguito solo lo 0,13% dei lavori in sette mesi, si oppone alla decisione della Stazione Appaltante di terminare il contratto. L'impresa sostiene che i ritardi sono colpa del cliente, a causa di un progetto esecutivo incompleto. La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della **risoluzione del contratto per inadempimento** da parte della Stazione Appaltante. I giudici hanno stabilito che il ritardo dell'impresa era gravissimo e ingiustificato. Le presunte carenze del progetto erano solo dettagli minori, che non impedivano l'avvio dei lavori. La decisione sottolinea che un inadempimento così palese rende impossibile la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Un agente, scontento per l'affiancamento di nuovi manager, invia una lettera alla banca preponente, che viene interpretata come un ultimatum. La banca reagisce con un recesso per giusta causa del contratto di agenzia. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, stabilendo che l'ultimatum dell'agente ha violato i doveri di lealtà e buona fede, rendendo impossibile la prosecuzione del rapporto. Di conseguenza, il recesso è stato ritenuto legittimo e l'agente è stato condannato a restituire un bonus di 30.000 euro, poiché l'interruzione del contratto è avvenuta per sua colpa prima della scadenza prevista per la maturazione del premio.

Due risparmiatori hanno contestato la validità di alcuni investimenti finanziari. Un investitore aveva acquistato i titoli prima della firma del contratto, l'altro aveva firmato un contratto non sottoscritto dalla banca. La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della nullità del contratto quadro, stabilendo un principio fondamentale: se il contratto è firmato solo dal cliente, non è automaticamente nullo. La sua validità sussiste se la banca, con il suo comportamento (come eseguire gli ordini), dimostra di averlo accettato. Invece, l'ordine di acquisto dato in totale assenza di un contratto quadro resta nullo. La banca vince parzialmente su questo principio e il caso torna in Appello per una nuova valutazione.

La Corte di Cassazione chiarisce una questione fondamentale negli appalti pubblici: l'onere autorizzazioni appalto. Un'impresa costruttrice aveva subito continui ritardi e sospensioni a causa della mancanza di permessi da parte di enti terzi, come le ferrovie. La stazione appaltante sosteneva che fosse compito dell'impresa ottenerli. La Suprema Corte ha ribaltato questa visione, stabilendo che la responsabilità di acquisire le autorizzazioni amministrative necessarie per l'esecuzione dell'opera è esclusivamente del committente. La sua inerzia costituisce un grave inadempimento contrattuale che giustifica la richiesta di risarcimento danni da parte dell'impresa.

La Corte di Cassazione ha confermato il diritto alla riduzione prezzo immobile per gli acquirenti di un magazzino con difformità urbanistiche. Il venditore aveva richiesto il saldo, ma gli acquirenti hanno ottenuto uno sconto. La causa della riduzione non è la semplice esistenza dell'abuso, ma il comportamento del venditore, che aveva presentato una domanda di condono per una superficie inferiore a quella che avrebbe potuto sanare. Questa negligenza ha diminuito il valore del bene. La Corte ha stabilito che la responsabilità del venditore giustifica la riduzione del prezzo, a prescindere da una generica accettazione delle difformità da parte degli acquirenti al momento dell'acquisto.

Una società debitrice stipula un accordo per saldare un debito consegnando cinque assegni. L'accordo prevede la risoluzione automatica in caso di mancato pagamento. La società paga i primi quattro, ma poi chiude il conto corrente, rendendo l'ultimo assegno inesigibile. La Cassazione ha stabilito che l'accordo si è risolto correttamente. Il motivo centrale è la nullità dell'assegno privo di data, che non costituisce un valido strumento di pagamento. Di conseguenza, la mancata presentazione all'incasso da parte del creditore non è una colpa e non viola il principio di buona fede. Il debito originario torna quindi ad essere esigibile.

Un avvocato chiede a una ex cliente il pagamento dei compensi per tre cause di lavoro. La cliente si oppone, accusando il legale di negligenza e sollevando l'exceptio doli (eccezione di mala fede). Il Tribunale condanna la cliente al pagamento, ignorando però le sue contestazioni sulla qualità del lavoro svolto. La Corte di Cassazione ha ribaltato questa decisione, ritenendo la motivazione del Tribunale solo 'apparente' e quindi nulla. Il giudice, infatti, non aveva esaminato i fatti decisivi legati alla presunta condotta scorretta dell'avvocato. La causa è stata quindi rinviata a un altro giudice per una nuova valutazione che tenga conto delle difese della cliente.

Un dipendente pubblico contesta il suo pensionamento d'ufficio senza preavviso, sostenendo di aver diritto a un'indennità. La Corte di Cassazione ha respinto la sua richiesta. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: quando il pensionamento avviene automaticamente per il raggiungimento del limite massimo di età (65 anni), l'Amministrazione non deve dare alcun preavviso. Questo perché non si tratta di una scelta discrezionale del datore di lavoro, ma di un obbligo di legge. Di conseguenza, il lavoratore non ha diritto a nessuna indennità per il mancato preavviso.

Un lavoratore di un ente pubblico ha chiesto il pagamento di indennità previste dal contratto collettivo del settore privato. L'ente, pur avendo erroneamente menzionato tale contratto, non aveva mai pagato quelle somme. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, stabilendo che il contratto applicabile era quello del settore pubblico regionale. Soprattutto, ha escluso il legittimo affidamento del lavoratore, poiché non si può avere un'aspettativa tutelabile su benefici economici mai concretamente ricevuti. La semplice menzione di un contratto errato non basta a creare un diritto se non è seguita da pagamenti effettivi.

Un lavoratore di un ente pubblico ha richiesto il pagamento di indennità previste dal contratto collettivo del settore privato, sostenendo che l'ente lo avesse erroneamente applicato in passato. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta. Il punto centrale è il rigetto del **legittimo affidamento del lavoratore**: secondo i giudici, non si può creare un'aspettativa tutelabile per somme di denaro che, di fatto, non sono mai state pagate. L'applicazione parziale e sbagliata di un contratto non genera automaticamente il diritto a tutte le sue clausole, specialmente a quelle mai rispettate. Di conseguenza, il lavoratore ha perso la causa perché il contratto corretto era quello pubblico, che non prevedeva quelle indennità.

La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della ritenzione della caparra da parte della promittente venditrice a causa del grave inadempimento del contratto preliminare da parte del promissario acquirente. Quest'ultimo non aveva provveduto a scegliere il notaio e a convocare la controparte per la stipula del rogito definitivo. I giudici hanno stabilito che tale omissione costituisce un inadempimento di importanza tale da giustificare la risoluzione del contratto. È stato inoltre chiarito che il ritiro delle chiavi dell'immobile da parte della venditrice presso l'agenzia immobiliare non è un comportamento contrario a buona fede, poiché il ruolo del mediatore si esaurisce con la conclusione dell'accordo.