Art. 366 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

Un'impresa edile ha chiesto oltre 590 mila euro a un'azienda sanitaria per maggiori costi legati ai lavori di adeguamento antincendio di un ospedale. La richiesta si basava su 44 riserve nell'appalto iscritte nei registri contabili. La Corte d'Appello ha respinto la domanda ritenendo le riserve generiche o tardive. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando inammissibile il ricorso dell'impresa. I giudici hanno stabilito che il ricorso violava il principio di autosufficienza, poiché l'impresa non ha trascritto né descritto chiaramente il contenuto delle singole riserve, rendendo impossibile per la Corte comprendere i dettagli della controversia senza cercare tra i vecchi documenti di causa. Anche il ricorso dell'azienda sanitaria è stato respinto perché presentato in ritardo.

Un ex dirigente comunale ha impugnato la decisione che dichiarava la sua incandidabilità per infiltrazione mafiosa, a seguito dello scioglimento del Comune per condizionamento della criminalità organizzata. L'accusa riguardava irregolarità nell'affidamento diretto di appalti d'urgenza senza le dovute verifiche antimafia. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno rilevato gravi difetti formali nella redazione dell'atto, come la mancata esposizione sommaria dei fatti e la richiesta di riesaminare il merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità. Inoltre, la Corte ha chiarito che la proposta ministeriale di incandidabilità non deve rispettare i requisiti formali ordinari degli atti giudiziari. Di conseguenza, l'ex dirigente perde definitivamente la causa ed è condannato a pagare le spese processuali.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di uno straniero contro il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari. Nonostante il richiedente fosse figlio di un cittadino italiano, i giudici hanno confermato la sua pericolosità sociale a causa di una condanna per spaccio di stupefacenti e delle sue frequentazioni criminali. La Suprema Corte ha stabilito che il diritto all'unità familiare recede di fronte alle superiori esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Inoltre, i motivi procedurali sollevati dal ricorrente, relativi a una presunta incompetenza territoriale e a una mancata pronuncia, sono stati dichiarati infondati e inammissibili per vizi di forma e preclusioni processuali. Di conseguenza, lo straniero perde il ricorso e viene condannato al pagamento delle spese legali.

Gli Investitori hanno citato in giudizio La Banca chiedendo il risarcimento dei danni per perdite su investimenti rischiosi, lamentando la violazione degli obblighi informativi e la nullità dei singoli ordini d'acquisto. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda per mancata specificazione delle singole operazioni e del danno. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso degli investitori, confermando che in tema di responsabilità dell'intermediario finanziario l'investitore deve allegare in modo specifico quali informazioni siano state omesse e dimostrare il nesso causale tra l'omissione e la scelta di investire. La forma scritta è obbligatoria solo per il contratto quadro e non per i singoli ordini, salvo diverso accordo scritto. Di conseguenza, gli investitori perdono la causa e sono condannati a pagare le spese legali.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da due garanti contro il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per oltre 67mila euro. I ricorrenti contestavano la validità del mutuo e la mancata comunicazione delle variazioni contrattuali. Tuttavia, la Suprema Corte ha stabilito che i motivi di ricorso erano generici e non contestavano adeguatamente le ragioni della sentenza d'appello. La decisione conferma che la fideiussione bancaria obbliga i garanti al pagamento se le contestazioni sulla trasparenza bancaria non vengono sollevate tempestivamente e con prove precise nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, i garanti perdono la causa e devono pagare le spese legali.

I soci di una società estinta hanno promosso un ricorso contro un istituto di credito per contestare la capitalizzazione trimestrale degli interessi su un conto corrente. Il Tribunale, rilevando d'ufficio ulteriori nullità contrattuali, ha condannato la banca a pagare una somma superiore a quella originariamente richiesta. La Corte d'Appello ha ridotto l'importo, ritenendo violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei soci, confermando che il rilievo d'ufficio di una nullità non consente al giudice di superare i limiti quantitativi della domanda formulata dal cliente. Vince la banca, che dovrà versare solo la somma minore.

Il Prefetto ha ordinato l'allontanamento di un cittadino extracomunitario privo di titolo di soggiorno. Lo straniero ha impugnato il provvedimento, lamentando il ritardo di due anni nell'emissione del decreto e la pendenza di un ricorso al TAR contro il diniego del permesso. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che il decreto di espulsione dello straniero è un atto vincolato. Per la sua validità è sufficiente la mancanza del titolo di soggiorno al momento dell'espulsione, mentre il tempo trascorso dal diniego e la pendenza del giudizio amministrativo sono del tutto irrilevanti e non sospendono la procedura ordinaria.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino straniero contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il ricorrente lamentava la mancata valutazione della propria pericolosità sociale da parte del Giudice di Pace. La Suprema Corte ha chiarito che il ricorrente non ha indicato un fatto storico decisivo omesso, ma ha sollevato una questione puramente interpretativa. Inoltre, il ricorso mancava di specificità, non avendo il ricorrente riprodotto il testo del decreto di espulsione impugnato. Di conseguenza, il provvedimento di espulsione rimane pienamente valido ed efficace.

Un gruppo di ex dipendenti bancari ha proposto opposizione allo stato passivo del Fondo Pensioni in liquidazione per ottenere l'ammissione di alcuni crediti. Il Tribunale ha rigettato la domanda e i lavoratori hanno fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza. I ricorrenti non hanno infatti inserito nel ricorso l'esposizione sommaria dei fatti di causa, omettendo dettagli fondamentali come la misura dei crediti e le difese della controparte. Per questo motivo, la Cassazione non ha potuto esaminare il merito della vicenda e ha condannato i lavoratori a pagare le spese legali.

Il Consorzio ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava la parziale nullità di un lodo arbitrale. La controversia riguardava le riserve iscritte dall'appaltatore per un appalto pubblico di lavori stradali. La Corte d'Appello aveva escluso l'applicazione degli interessi speciali per ritardata contabilizzazione, ritenendo che i crediti derivassero da lavori extracontrattuali non approvati e che le richieste per maggiori oneri costituissero debiti di valuta, escludendo la rivalutazione monetaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Consorzio, confermando che i lavori extracontrattuali non contrattualizzati non beneficiano delle tutele speciali sui ritardi di pagamento e che i crediti per spese generali non sono debiti di valore risarcitori. Il Consorzio è stato condannato alle spese di giudizio.

Una società italiana si oppone al riconoscimento del lodo straniero emesso da un arbitro unico inglese, che la condannava a pagare oltre tre milioni di dollari a un fornitore estero per una fornitura di mandorle. La Corte d'Appello dichiara efficace il lodo in Italia. La società italiana ricorre in Cassazione, lamentando l'assenza di una clausola compromissoria scritta e la violazione del diritto di difesa. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo la ricorrente descritto chiaramente i fatti né specificato la collocazione dei documenti nei fascicoli. La Corte chiarisce inoltre che il controllo sull'ordine pubblico per il riconoscimento del lodo straniero si limita al solo dispositivo della decisione.

Una moglie ha chiesto il risarcimento dei danni per le violenze subite dal marito. Il Tribunale ha respinto la domanda risarcitoria ma ha disposto la compensazione delle spese di lite tra i coniugi, decisione confermata in appello. Il marito ha proposto ricorso in Cassazione, pretendendo che la moglie venisse condannata a pagare le sue spese di difesa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno confermato la legittimità della compensazione delle spese di lite, motivata dalla delicatezza della vicenda familiare, dalla reciproca soccombenza e dalla complessità della materia. Di conseguenza, il marito perde definitivamente la causa e deve pagare anche le spese del giudizio di legittimità.

Il Venditore ha chiesto la revocazione di una precedente ordinanza della Cassazione, lamentando un presunto errore revocatorio. La vicenda originaria riguardava il trasferimento di un'azienda alberghiera e la richiesta di restituzione della caparra confirmatoria, oltre all'esecuzione in forma specifica degli accordi. Il Venditore sosteneva che la Corte avesse erroneamente dichiarato inammissibili i suoi motivi per novità della domanda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'errore revocatorio non può consistere in una diversa valutazione o interpretazione di documenti e fatti di causa, ma deve essere una pura svista materiale o un errore di percezione visiva del giudice. Di conseguenza, il Venditore ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese processuali.

Un cittadino eletto consigliere comunale si è visto negare la convalida della carica per incompatibilità dovuta a debiti tributari verso il Comune. Dopo che il suo appello e il successivo ricorso in Cassazione sono stati respinti, il politico ha proposto un ricorso per revocazione. Egli sosteneva che la Suprema Corte fosse incorsa in un errore di fatto nel valutare i motivi del precedente ricorso. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, chiarendo che l'errata interpretazione dei motivi di ricorso non costituisce un errore di fatto revocatorio, bensì un eventuale errore di giudizio non impugnabile con questo mezzo straordinario. Vince il Comune, confermando la decadenza del consigliere.

Una Pubblica Amministrazione ha proposto ricorso contro un'Impresa Appaltatrice contestando un lodo arbitrale favorevole a quest'ultima per riserve contabili legate a lavori pubblici. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile il gravame, ritenendo i motivi generici e di merito. La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione, rigettando il ricorso della Pubblica Amministrazione. La Suprema Corte ha chiarito che l'impugnazione del lodo arbitrale è a critica vincolata e non consente un riesame dei fatti o della valutazione delle prove effettuata dagli arbitri. Di conseguenza, l'Amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese processuali, confermando la vittoria dell'Impresa Appaltatrice.

Una società immobiliare ha impugnato la sentenza d'appello che respingeva la richiesta di risarcimento contro una banca per una presunta truffa contrattuale legata alla mancata concessione di un mutuo. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa del mancato rispetto del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti. La ricorrente si era infatti limitata a copiare letteralmente la parte storica della sentenza d'appello, rendendo la dinamica della vicenda del tutto incomprensibile e priva di elementi essenziali. La Suprema Corte ha ribadito che il ricorso deve essere autosufficiente e consentire l'immediata comprensione dei fatti senza dover consultare i fascicoli dei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, la società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Una società finanziaria, cessionaria di un credito per prestazioni sanitarie, ha richiesto il pagamento a un'azienda ospedaliera. Quest'ultima ha sollevato l'eccezione di inadempimento, contestando l'effettiva esecuzione delle cure. La società finanziaria non ha fornito prove sufficienti dell'adempimento, presentando solo fatture e prospetti Excel unilaterali. La Corte d'Appello ha respinto la domanda e la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della finanziaria. La Suprema Corte ha confermato che, a fronte dell'eccezione di inadempimento, spetta al creditore dimostrare di aver eseguito correttamente le prestazioni, e che i documenti presentati tardivamente non possono essere presi in considerazione.

Un lavoratore ha impugnato l'esclusione di diversi crediti, tra cui il trattamento di fine rapporto e alcuni risarcimenti danni, dallo stato passivo del fallimento della propria azienda datrice di lavoro. Il Tribunale aveva escluso la quota di TFR ritenendo che il debitore fosse il Fondo Tesoreria dell'INPS. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso limitatamente a questa voce, stabilendo che il lavoratore ha pieno diritto all'ammissione al passivo del TFR anche per le quote maturate dopo il 2007 e non versate all'INPS. La Cassazione ha chiarito che il datore di lavoro fallito conserva la responsabilità del debito. Le altre richieste di risarcimento sono state dichiarate inammissibili per difetti formali del ricorso. La causa è stata rinviata al Tribunale per ricalcolare le somme spettanti al lavoratore.

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di uno straniero contro la convalida del suo trattenimento dello straniero presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri. Lo straniero lamentava che il provvedimento del Giudice di Pace fosse nullo perché redatto su un modulo prestampato e privo di motivazione specifica rispetto alle sue memorie difensive. La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso difetta di autosufficienza: il ricorrente avrebbe dovuto riprodurre nel testo del ricorso i passaggi fondamentali delle memorie presentate in udienza per permettere ai giudici di verificare l'effettiva mancanza di motivazione, senza costringerli a cercare autonomamente i documenti.

I Correntisti si oppongono a un decreto ingiuntivo richiesto dalla Banca per il pagamento del saldo passivo di un conto corrente. La Corte d'Appello ricalcola il debito escludendo l'anatocismo, ma mantiene la validità della commissione di massimo scoperto. I Correntisti ricorrono in Cassazione, sostenendo che la commissione di massimo scoperto fosse nulla per indeterminatezza e che i tassi applicati fossero usurai. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che, per contestare la validità della clausola, i ricorrenti avrebbero dovuto trascriverla nel ricorso, rispettando il principio di autosufficienza. Inoltre, per dimostrare l'usura prima del 2010, non basta invocare genericamente l'errore di calcolo, ma occorre provare matematicamente il superamento del tasso soglia. I Correntisti perdono la causa e vengono condannati a pagare le spese di giudizio.