Art. 1455 Codice Civile — Anno 2026

Un locatore avvia uno sfratto per morosità poiché l'inquilino ha sospeso parzialmente i pagamenti. L'inquilino giustifica l'autoriduzione del canone di locazione citando un guasto all'ascensore condominiale non riparato e versa una piccola somma in corso di causa per ridurre il debito sotto una mensilità. La Corte d'Appello dichiara risolto il contratto e ordina il rilascio del bene. La Corte di Cassazione conferma la decisione: l'autoriduzione del canone di locazione è illegittima e il saldo parziale successivo non cancella la gravità dell'inadempimento originario. Il pagamento tardivo non impedisce la risoluzione del contratto, poiché la legge vieta di adempiere dopo la domanda giudiziale. L'inquilino deve quindi restituire l'immobile e pagare i debiti arretrati.

Un socio ha ceduto le proprie quote aziendali ai familiari per una cifra milionaria. A causa di successive difficoltà economiche, le parti hanno formalizzato un accordo modificativo per dilazionare il debito residuo. Questo nuovo patto costituiva una transazione novativa. I compratori, tuttavia, non hanno rispettato le scadenze stabilite, versando solo un acconto iniziale e interrompendo ogni pagamento. Gli eredi del venditore hanno richiesto la risoluzione della transazione novativa per grave inadempimento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito: lo scioglimento del contratto è legittimo se le parti avevano previsto tale facoltà e l'inadempimento risulta di notevole gravità. L'acquirente inadempiente è stato condannato al risarcimento delle spese e al pagamento di sanzioni processuali.

La vicenda scaturisce dalla presunta contraffazione di brevetto di una testina per macchine da caffè, azionata da una Società Produttrice contro un Assemblatore e una Società Cliente. Nei gradi precedenti, pur accertando la contraffazione di brevetto e liquidando il danno con il criterio della giusta royalty, i giudici hanno risolto il contratto di fornitura tra le parti per i gravi ritardi accumulati dalla Produttrice nelle riparazioni, condannandola al risarcimento. La Produttrice ha ricorso in Cassazione lamentando l'omessa applicazione della retroversione degli utili e l'errata quantificazione dei danni. La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando che il cumulo tra giuste royalties e utili non è ammesso se gli utili sono inferiori al danno già riconosciuto, e che il grave ritardo nelle manutenzioni giustifica pienamente la risoluzione del contratto.

L'Impresa Appaltatrice ha contestato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento pronunciata dalla Corte d'Appello in favore del Comune. L'impresa lamentava presunte carenze progettuali e la mancata collaborazione dell'ente pubblico. Il Comune contestava invece il ritardo nei lavori e il mancato rispetto degli ordini di servizio da parte della ditta. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Impresa Appaltatrice. I giudici di legittimità hanno chiarito che l'impresa ha richiesto una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, resta confermata la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento a carico dell'impresa, con la condanna di quest'ultima al pagamento della penale stabilita e delle spese di giudizio.

Il Committente affida la progettazione e la direzione dei lavori di un edificio a una Professionista. L'opera presenta difetti gravissimi nell'isolamento termico, rendendo necessario il totale rifacimento del cappotto. Il Committente agisce in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto per grave inadempimento, la restituzione del compenso e il risarcimento dei danni. La Professionista si difende sostenendo la scarsa importanza dell'errore e richiedendo la risoluzione parziale o la riduzione del compenso. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della Professionista. I giudici confermano che l'inidoneità dell'opera allo scopo azzera il diritto al compenso e giustifica lo scioglimento totale del rapporto contrattuale. La Professionista perde definitivamente la causa e deve pagare tutte le spese legali.

Un promittente venditore cita in giudizio il promissario acquirente per risolvere il compromesso immobiliare e trattenere la somma di 70.000 euro versata a titolo di caparra o acconto, lamentando la mancata stipula del definitivo. Nelle more interviene il fallimento dell'acquirente. Il curatore fallimentare dichiara lo scioglimento del contratto preliminare e chiede la restituzione della somma incassata dal venditore. La Corte d'Appello e la Cassazione danno ragione alla curatela: la previa diffida ad adempiere non aveva sciolto di diritto il vincolo, poiché l'immobile risultava incompleto ed entrambe le parti erano inadempienti. Essendo il rapporto ancora pendente al momento del dissesto, la scelta della curatela blocca le pretese risarcitorie del venditore, costringendolo alla restituzione.

Una storica emittente radiofonica lamentava continue interferenze sulle proprie frequenze causate da un'azienda concorrente. Le parti avevano firmato un accordo di coordinamento tecnico per evitare sovrapposizioni, ma la concorrente lo aveva violato riattivando un impianto con specifiche non consentite. L'emittente ha quindi chiesto la risoluzione per inadempimento dell'accordo e la cessazione delle turbative. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società acquirente degli impianti interferenti, confermando che il diritto a chiedere la risoluzione per inadempimento non era prescritto, poiché il termine decorre solo da quando l'inadempimento diventa intollerabile e continuo. Di conseguenza, è stata confermata la condanna a cessare immediatamente ogni interferenza radiofonica.

Un'Azienda Sanitaria ha stipulato un contratto con una Società di Comunicazione per la creazione di un sito web. In primo grado, il Tribunale ha accertato un parziale inadempimento della società. In appello, l'Azienda Sanitaria ha modificato la propria richiesta, domandando la risoluzione del contratto per inadempimento. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda, rilevando che la mancata fornitura dei contenuti scientifici da parte dell'Azienda stessa aveva impedito il completamento del sito. La Cassazione ha confermato la decisione d'appello, stabilendo che chi sceglie di chiedere la risoluzione del contratto in secondo grado rinuncia implicitamente alla sentenza di primo grado sull'adempimento. Di conseguenza, l'Azienda Sanitaria perde la causa e viene condannata a pagare le spese legali.

Alcuni risparmiatori hanno citato in giudizio una banca chiedendo la risoluzione dei contratti di acquisto di bond argentini, poi andati in default, lamentando la violazione degli obblighi informativi. La Corte d'Appello ha accertato l'omessa informazione ma ha rigettato la domanda, ritenendo che gli investitori avrebbero comunque acquistato i titoli, data la loro elevata propensione al rischio e i successivi investimenti speculativi. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la violazione degli obblighi informativi dell'intermediario può essere considerata un inadempimento di scarsa importanza se viene provato che il cliente, anche se informato, avrebbe comunque compiuto l'operazione. Di conseguenza, il ricorso dei risparmiatori è stato rigettato, con condanna al pagamento delle spese legali.

Una società acquista dal Comune due lotti di terreno per realizzare un inceneritore di rifiuti, impegnandosi a iniziare i lavori entro un anno. A causa di ritardi e documenti incompleti imputabili alla società, i lavori non iniziano. Successivamente, il Comune vieta gli inceneritori sul territorio. La società chiede i danni, ma il Comune ottiene la risoluzione del contratto per inadempimento della ditta. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso della società. La Suprema Corte conferma che il ritardo colpevole della ditta giustifica la risoluzione per grave inadempimento, escludendo che il successivo divieto comunale costituisca un evento imprevedibile idoneo a liberare l'acquirente dalle sue responsabilità contrattuali.

La Venditrice ha chiesto un decreto ingiuntivo contro L'Acquirente per il mancato pagamento di alcune rate di mutuo relative a un immobile in costruzione. L'Acquirente si è opposto, chiedendo la risoluzione del contratto per il grave inadempimento della Venditrice, che non aveva completato le opere di urbanizzazione primaria impedendo il rilascio dell'abitabilità. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno accolto la domanda dell'Acquirente. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Venditrice, confermando che la valutazione sulla gravità dell'inadempimento spetta al giudice di merito. La Suprema Corte ha evidenziato che la mancata urbanizzazione e l'assenza di abitabilità costituiscono un inadempimento gravissimo rispetto al programma contrattuale, rendendo irrilevante il ritardo temporale dell'Acquirente nel pagamento delle rate. La Venditrice è stata condannata anche per abuso del processo.

Un professionista ha richiesto un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento delle proprie competenze come arbitro in una perizia contrattuale. Il cliente si è opposto, lamentando un grave inadempimento e chiedendo la risoluzione del contratto. La Corte d'appello ha dato ragione al cliente, basando la decisione sulle dichiarazioni rese dal cliente stesso durante l'interrogatorio formale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che l'interrogatorio formale serve solo a provocare la confessione della parte e non può essere usato a favore di chi risponde. Inoltre, i giudici hanno chiarito che la risoluzione richiede una reale valutazione della gravità dell'inadempimento, che deve aver causato un effettivo pregiudizio al cliente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

Un allievo stipula un contratto con un ente di formazione per un corso da Operatore Socio-Sanitario (OSS) del costo di 2.000 euro. A causa della mancata organizzazione dell'esame finale da parte dell'ente, l'allievo non ottiene la qualifica e richiede la risoluzione del contratto per inadempimento. Il Tribunale accoglie la domanda ordinando la restituzione integrale della somma. L'ente ricorre in Cassazione, sostenendo che l'inadempimento sia solo parziale poiché le lezioni teoriche e pratiche sono state erogate. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando che l'omessa organizzazione dell'esame finale vanifica l'intero scopo del contratto, rendendo l'inadempimento gravissimo e giustificando la restituzione totale del prezzo pagato. L'ente di formazione perde definitivamente la causa.

Il Promissario Acquirente di un immobile si è rifiutato di stipulare il rogito definitivo, contestando presunti vizi e non versando la caparra pattuita. La Promittente Venditrice ha quindi chiesto la risoluzione del contratto. Il Promissario Acquirente si è difeso sostenendo che la scadenza fosse un termine non essenziale e che, in assenza di diffida, il ritardo fosse irrilevante. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'acquirente, confermando la risoluzione del contratto. I giudici hanno chiarito che l'inosservanza di un termine non essenziale non impedisce la risoluzione se il ritardo supera ogni ragionevole limite di tolleranza, configurando un grave inadempimento. L'acquirente è stato condannato anche al risarcimento per lite temeraria.

Un promissario acquirente firma un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile. La promittente venditrice si impegna a liberare il bene da ipoteche e sequestri prima del rogito. Alla scadenza del termine perentorio, l'immobile risulta ancora gravato da vincoli. La venditrice pretende il pagamento del prezzo per pagare i creditori, ma il contratto prevede il saldo solo dopo la liberazione del bene. L'acquirente esercita quindi il recesso per inadempimento. Il Tribunale e la Corte d'Appello accolgono la domanda dell'acquirente, condannando la venditrice a restituire il doppio della caparra. La Corte di Cassazione conferma la decisione: l'inadempimento della venditrice era grave e definitivo alla scadenza del termine. Il ricorso viene rigettato con condanna della ricorrente anche per lite temeraria.

Un'azienda ha intimato un licenziamento disciplinare a un dipendente a causa di numerose infrazioni, tra cui assenze ingiustificate, negligenza e mancata partecipazione alla formazione obbligatoria. La Corte d'Appello ha ritenuto il licenziamento illegittimo perché le singole violazioni erano punibili solo con sanzioni conservative, ma ha negato la reintegrazione ritenendo il comportamento comunque grave. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda, evidenziando una insanabile contraddizione nella sentenza d'appello: i giudici di secondo grado hanno definito le condotte "non gravi", ma allo stesso tempo "idonee a minare la fiducia del datore di lavoro". La Cassazione ha quindi annullato la decisione, ordinando un nuovo processo.

Una società appaltatrice stipula una convenzione con un'Amministrazione Comunale per la gestione e la ristrutturazione di un centro turistico. A seguito di contestazioni reciproche, la Giunta comunale approva una delibera che recepisce la relazione del Direttore dei Lavori, quantificando le opere eseguite in oltre 481.000 euro. Successivamente, l'accordo transattivo sfuma e la società chiede la risoluzione per inadempimento e il risarcimento. La Corte d'Appello accoglie la domanda, ritenendo che la delibera comunale costituisca un valido riconoscimento di debito. La Cassazione conferma la decisione: la delibera che fa proprie le risultanze del Direttore dei Lavori configura un riconoscimento di debito, applicabile anche alla Pubblica Amministrazione. Questo atto inverte l'onere della prova, costringendo il Comune a dimostrare l'inesistenza del debito, cosa non avvenuta. Il ricorso del Comune viene rigettato.

Un Acquirente compra da un Ente Pubblico un lotto unico di quattro appartamenti. L'Ente Pubblico si impegna a liberare gli immobili dagli occupanti entro due anni, ma alla scadenza un appartamento risulta ancora occupato. L'Acquirente chiede la risoluzione del contratto per inadempimento e il risarcimento dei danni. Il Tribunale e la Corte d'Appello accolgono la domanda, dichiarando lo scioglimento dell'intero contratto. La Corte di Cassazione conferma la decisione, rigettando il ricorso dell'Ente Pubblico. I giudici chiariscono che la mancata consegna dell'immobile rappresenta una violazione grave di un'obbligazione autonoma del venditore. Questo inadempimento giustifica la risoluzione totale del contratto e obbliga l'Ente Pubblico a risarcire tutte le spese sostenute dall'Acquirente, comprese quelle per il mutuo, le tasse e la ristrutturazione.

Un Ente Pubblico ha risolto un contratto di appalto per la messa in sicurezza stradale, accusando l'Impresa Appaltatrice di grave ritardo. L'Impresa ha reagito dimostrando che il ritardo derivava da un progetto incompleto e carente fornito dall'Ente stesso. I giudici di merito hanno dichiarato risolto il contratto per colpa dell'Ente, condannandolo al risarcimento danni da risoluzione. L'Ente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che le riserve iscritte dall'Impresa durante i lavori non potessero essere usate per quantificare il danno da risoluzione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che le riserve, pur non determinando un risarcimento automatico, possono essere legittimamente utilizzate dal giudice come base probatoria per accertare e quantificare il danno subito dall'appaltatore a causa dell'inadempimento della stazione appaltante.

Il Committente ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto per gravi difformità nei lavori di ristrutturazione. L'Appaltatore ha risposto chiedendo la risoluzione per il mancato pagamento di un acconto e per l'impossibilità di accedere al cantiere a causa del cambio della serratura. I giudici di merito hanno ritenuto più grave l'inadempimento del Committente, poiché i lavori svolti erano conformi alle regole dell'arte e di valore superiore a quanto pagato, mentre le difformità erano di scarsa importanza. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso e sottolineando che la valutazione comparativa degli inadempimenti spetta al giudice di merito.