Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — Sezione Prima Civile

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una cooperativa edilizia contro la sentenza che la condannava a pagare una somma a un Comune. La particolarità del caso risiede nella cosiddetta "condanna condizionata": il pagamento era subordinato alla condizione che il Comune depositasse preventivamente la stessa somma presso la Cassa Depositi e Prestiti. La Corte ha ritenuto questo tipo di decisione pienamente legittimo, in quanto risponde a principi di economia processuale e accerta un obbligo già esistente, rendendolo esecutivo solo al verificarsi della condizione.

Una banca ha agito contro diverse società e i loro garanti per saldi passivi di conti correnti. I debitori si sono opposti, contestando la validità delle clausole su interessi anatocistici e sulla commissione di massimo scoperto. La Corte di Cassazione ha confermato che la clausola sulla CMS è nulla se indeterminata negli elementi di calcolo. Ha inoltre chiarito che, per i periodi antecedenti al 2010, la CMS va confrontata separatamente con una specifica "soglia CMS" per la verifica dell'usura, seguendo i principi delle Sezioni Unite del 2018. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e rigettato quello incidentale.

Una società di servizi pubblici impugnava una penale irrogata da un Ente Comunale per il ritardo nella comunicazione formale di fine lavori su suolo pubblico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la clausola penale concessione prevista nel regolamento comunale accettato dalla società non è una sanzione amministrativa, ma una valida clausola contrattuale privatistica. La Corte ha chiarito che l'accordo si perfeziona con la domanda dell'impresa e il successivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ente, senza necessità di un unico documento.

Una struttura sanitaria privata ha citato in giudizio un'Azienda Sanitaria Locale (ASL) per il pagamento di prestazioni erogate. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la legittimazione passiva sanità non spetta all'ASL che ha stipulato il contratto, ma all'ente specificamente incaricato del pagamento dalla Regione. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione presentato dalla struttura sanitaria, confermando che l'individuazione del soggetto debitore deriva da una precisa norma di legge e non da un errore di fatto, consolidando un importante principio sulla responsabilità dei pagamenti nel settore sanitario convenzionato.

Una farmacista ha richiesto il rimborso per un presunto versamento eccessivo di sconti al Servizio Sanitario Nazionale, sostenendo che il suo fatturato annuo fosse inferiore alla soglia di legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione d'appello. L'elemento cruciale è stata la prova del fatturato: i documenti contabili della stessa farmacista (DCR) indicavano un fatturato superiore alla soglia, un punto decisivo che non è stato specificamente contestato nel ricorso, rendendolo inammissibile. Il caso sottolinea l'importanza della prova documentale e della specificità dei motivi di ricorso in materia di sconto farmacie.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19808/2023, ha rigettato il ricorso di un marito contro la sentenza che gli addebitava la separazione per violazione del dovere di fedeltà. La Corte ha stabilito che una relazione extraconiugale, prolungata e ostentata, costituisce una causa sufficiente per l'addebito separazione, anche a fronte di una precedente riconciliazione e di un'assoluzione in sede penale per altri fatti. La decisione sottolinea che l'infedeltà, se provata come causa diretta della rottura del matrimonio, giustifica l'attribuzione della colpa.

La Corte di Cassazione conferma la condanna di un liquidatore per i danni causati dalla continuazione illecita dell'attività sociale. L'ordinanza chiarisce che la responsabilità del liquidatore sorge quando, invece di procedere alla chiusura, prosegue l'attività aggravando il deficit patrimoniale. Viene inoltre ribadito il principio di specificità dei motivi di ricorso, dichiarando inammissibile la censura generica sulle prove utilizzate per quantificare il danno.

Un'impresa concessionaria di opere pubbliche ha citato in giudizio un ente pubblico e gli assessorati regionali per i danni subiti a causa di gravi ritardi nell'approvazione di una perizia di variante. La Corte di Cassazione, riformando la decisione d'appello, ha chiarito la natura della responsabilità della pubblica amministrazione. Ha stabilito che la responsabilità dell'ente concedente per i ritardi, anche se causati da altri organi consultivi, è di natura contrattuale. Di conseguenza, l'impresa deve solo allegare il ritardo e il danno, mentre spetta all'amministrazione provare che l'inadempimento è dovuto a cause a essa non imputabili.

Una società in crisi ha impugnato l'importo delle spese procedurali richiesto dal Tribunale nella fase di accesso a una procedura di regolazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del reclamo, stabilendo che un simile reclamo spese procedurali può essere sollevato solo contestualmente all'impugnazione della sentenza finale che definisce l'istanza, come quella che apre la liquidazione giudiziale, e non attraverso un'azione separata contro un provvedimento interlocutorio.

Un proprietario ha citato in giudizio un Comune per i danni subiti a un suo impianto molitorio a seguito di lavori pubblici di ampliamento di una piazza. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni dei gradi precedenti, ha stabilito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La motivazione risiede nel fatto che il danneggiamento non è stato un evento occasionale, ma una diretta conseguenza dell'esercizio del potere espropriativo della Pubblica Amministrazione, rendendo la controversia di competenza della giurisdizione amministrativa.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19775/2024, ha rigettato il ricorso dei proprietari di un terreno espropriato. La Corte ha stabilito che l'indennità di espropriazione costituisce un debito di valuta e non di valore, escludendo quindi la rivalutazione monetaria automatica. Per ottenere un risarcimento per la svalutazione, il creditore deve provare il cosiddetto 'maggior danno'. Inoltre, ha dichiarato inammissibile la critica alla stima del valore del fondo perché il ricorso era generico e non riportava i passaggi essenziali delle perizie tecniche contestate.

Un Comune ha contestato l'indennità di esproprio per terreni destinati a un piano industriale, criticando i metodi di valutazione dell'esperto del tribunale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello. La sentenza ha chiarito che le critiche alle scelte tecniche dell'esperto non sono ammissibili in Cassazione se non si dimostra l'omissione di fatti decisivi. Inoltre, ha stabilito che coefficienti fiscali possono essere usati come criteri di giudizio ragionevoli, anche se non sono direttamente applicabili alla determinazione dell'indennità di esproprio.

Un ex-amministratore è ritenuto responsabile per la sparizione di beni aziendali e per frodi fiscali. La Cassazione ha confermato la condanna, specificando che la responsabilità dell'amministratore non deriva dalla semplice assenza di scritture contabili, ma dalla provata scomparsa dell'attivo sociale e dalle condotte illecite. Il danno, pur quantificato in misura pari allo sbilancio fallimentare, non è stato liquidato in via equitativa, ma ridotto a quanto richiesto dalla curatela. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Una società appaltatrice ha citato in giudizio un ente pubblico per ottenere il pagamento del corrispettivo di un contratto di servizi. L'ente ha eccepito il parziale inadempimento. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di merito, ribadendo che l'onere della prova dell'esatto adempimento grava sull'appaltatore che agisce per il pagamento. Di conseguenza, la richiesta economica della società è stata notevolmente ridotta, in quanto non era riuscita a dimostrare di aver eseguito tutte le prestazioni pattuite. La Corte ha anche chiarito che, negli appalti pubblici, la mancata contestazione dei rapporti di avanzamento attività non equivale ad accettazione dell'opera, essendo necessario il collaudo formale.

Una società infrastrutturale aveva presentato ricorso in Cassazione contro una decisione relativa a un'indennità di esproprio. Durante il giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. Di conseguenza, la società ricorrente ha effettuato una rinuncia al ricorso, che è stata formalmente accettata dalla controparte, un fallimento societario. La Suprema Corte, prendendo atto della rinuncia e della sua accettazione, ha dichiarato l'estinzione del processo, compensando integralmente le spese processuali tra le parti e chiarendo che in tali casi non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Un'impresa edile ha citato in giudizio un Comune per ottenere il pagamento degli interessi su alcuni acconti pagati in ritardo. Il nodo centrale della controversia riguardava l'individuazione del momento esatto da cui far decorrere la prescrizione decennale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che la prescrizione degli interessi negli appalti pubblici decorre non dalla data dell'effettivo mandato di pagamento, ma dallo spirare del termine previsto per legge per il pagamento (30 giorni dopo l'emissione del certificato di acconto). Pertanto, la Corte ha parzialmente accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza d'appello e rinviando la causa per una nuova valutazione basata su questo principio.

Una società edile ha richiesto la risoluzione di un contratto di appalto pubblico e il risarcimento dei danni a causa di una pluriennale sospensione dei lavori ordinata da un ente comunale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo inammissibile. La Corte ha chiarito che i motivi di ricorso non possono mirare a un riesame dei fatti già valutati nei gradi di merito. Nel caso specifico, la sospensione dei lavori appalto è stata ritenuta legittima in quanto giustificata da necessità tecniche e autorizzative emerse nel corso dell'esecuzione.

Una società agricola ha impugnato un ordine di liberazione fallimento di un terreno tramite opposizione all'esecuzione. La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che l'unico strumento esperibile in ambito concorsuale contro i provvedimenti del giudice delegato è il reclamo previsto dalla legge fallimentare, che sostituisce i rimedi ordinari della procedura civile.

Un imprenditore, dichiarato fallito dopo la cancellazione della sua ditta, ricorre in Cassazione. Sostiene che la cessazione attività d'impresa fosse avvenuta. La Corte conferma il fallimento, stabilendo che la prosecuzione di fatto dell'attività, anche tramite l'azienda dell'ex coniuge, impedisce la decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento.

In una complessa vicenda legata a un appalto per lavori in una metropolitana, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità patrimoniale. Un'associazione di imprese appaltatrici aveva citato sia la società committente, una società in house, sia l'ente comunale controllante per ottenere il pagamento di maggiori oneri. La Suprema Corte ha rigettato le pretese dell'appaltatore e, accogliendo il ricorso del Comune, ha stabilito un principio fondamentale: la società in house, pur essendo controllata dall'ente pubblico, è un soggetto giuridico distinto e autonomo. Di conseguenza, l'ente controllante non risponde automaticamente dei debiti contrattuali della sua partecipata.