Iscrizione Delle Riserve

Un consorzio concessionario per la ricostruzione post-sisma chiede il pagamento di compensi, rimborsi spese e restituzione di penali al Comune e al Commissario di Governo. La Corte d'Appello rigetta le domande per mancata tempestiva iscrizione delle riserve. La Cassazione chiarisce che l'iscrizione delle riserve è obbligatoria solo per gli oneri aggiuntivi e non per le prestazioni già previste nel contratto originario. Inoltre, stabilisce che lo Stato risponde dei costi del contenzioso sorti prima del trasferimento delle opere al Comune. La sentenza viene cassata con rinvio.

Un'impresa di costruzioni ha richiesto oltre 15 milioni di euro alla stazione appaltante per maggiori costi derivanti da ritardi e imprevisti durante i lavori autostradali. Il Tribunale e la Corte d'Appello hanno respinto la domanda. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, chiarendo le regole sull'iscrizione delle riserve negli appalti pubblici. L'impresa ha perso il diritto ai compensi aggiuntivi per non aver registrato tempestivamente le proprie contestazioni nei registri contabili al momento dell'insorgenza dei fatti dannosi. Inoltre, la firma di un accordo di proroga ha cancellato le pretese per i ritardi precedenti, mentre la penale applicata per il mancato rispetto dei nuovi termini è stata ritenuta legittima e non riducibile.

Un Comune affida in appalto a un'Impresa i lavori di restauro di alcune scuole. Durante l'esecuzione, l'Impresa subisce sospensioni dei lavori e un prolungamento dell'uso dei ponteggi. Per chiedere il rimborso di questi maggiori costi, l'Impresa inserisce le proprie richieste solo nei successivi Stati di Avanzamento Lavori (SAL). La Corte di Cassazione stabilisce che l'iscrizione delle riserve è un obbligo generale che riguarda qualsiasi pretesa economica aggiuntiva, compresi i costi per la sicurezza e i ponteggi. L'Impresa decade dal diritto al risarcimento se non iscrive la riserva immediatamente nei verbali di sospensione e ripresa dei lavori. La Corte accoglie il ricorso del Comune, annullando la decisione precedente che aveva riconosciuto i pagamenti all'Impresa.

Un'azienda di gestione aeroportuale affida a un'impresa di costruzioni i lavori di riqualificazione di una pista di volo. L'impresa richiede successivamente oltre un milione di euro per maggiori costi, basandosi su cinque contestazioni contabili. Il Tribunale respinge la domanda, ma la Corte d'Appello accoglie parzialmente la richiesta per due di queste voci. L'azienda aeroportuale ricorre in Cassazione, lamentando la tardiva iscrizione delle riserve. La Suprema Corte accoglie il ricorso, stabilendo che l'iscrizione delle riserve deve avvenire non appena il fatto lesivo è percepibile con la normale diligenza, anche se il danno non è ancora quantificabile. Di conseguenza, la sentenza d'appello viene cassata con rinvio per un nuovo giudizio.

L'Amministrazione Pubblica ha appaltato a un'Associazione Temporanea d'Imprese (L'Appaltatore) la realizzazione di un sistema depurativo. A causa di rallentamenti e sospensioni, L'Appaltatore ha iscritto una riserva per andamento anomalo solo all'ottavo e ultimo Stato Avanzamento Lavori (SAL). Il Collegio arbitrale e la Corte d'Appello hanno ritenuto tempestiva la riserva. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'Amministrazione, stabilendo che l'iscrizione delle riserve deve avvenire non appena si manifesta la potenziale dannosità del fatto, senza attendere la quantificazione finale, a pena di decadenza.

Un'impresa edile ottiene la risoluzione di un contratto d'appalto per l'inadempimento di un Comune, che aveva bloccato i lavori senza motivo. La Cassazione interviene per chiarire un punto cruciale: il calcolo del risarcimento. La Corte stabilisce che il risarcimento danno per risoluzione appalto non può basarsi sul valore di mercato attuale dell'opera, ma deve fare riferimento al prezzo originariamente pattuito nel contratto. Questa decisione impedisce un ingiustificato arricchimento dell'appaltatore e riafferma la centralità dell'accordo contrattuale. La causa viene quindi rinviata alla Corte d'Appello per ricalcolare il danno secondo questo principio.