Lite Temeraria — Anno 2026

La Corte di Cassazione ha confermato l'inefficacia di tre pagamenti, per un totale di 150.000 euro, eseguiti da un'impresa edile poco prima del suo fallimento a favore di una società fornitrice. La Curatela fallimentare ha promosso con successo l'azione di revocatoria fallimentare. I giudici hanno ritenuto provata la conoscenza dello stato di insolvenza (scientia decoctionis) da parte della creditrice. Tale consapevolezza derivava da elementi precisi: la presenza di numerosi protesti pubblici, l'anomalia dei pagamenti eseguiti a ridosso del fallimento e la stretta operatività nello stesso settore e territorio. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della società fornitrice, poiché mirava a una inammissibile rivalutazione dei fatti di causa, condannandola anche per lite temeraria.

Un fornitore di servizi web ha chiesto il pagamento di prestazioni a un'azienda cliente tramite decreto ingiuntivo. Il cliente si è opposto lamentando il mancato adempimento. I giudici di merito hanno revocato il decreto e condannato il fornitore anche per lite temeraria, ritenendo il suo appello pretestuoso. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso del fornitore, annullando la condanna per lite temeraria. La Corte ha chiarito che la semplice infondatezza delle tesi difensive non basta a configurare una condotta abusiva o in mala fede, richiedendosi invece una colpa grave o un evidente abuso dello strumento processuale che in questo caso non erano stati dimostrati.

Una società riceve una cartella di pagamento per l'IMU dal concessionario di Taranto. La società contesta la richiesta, sostenendo che l'ente di Taranto non fosse competente perché la sede legale si era trasferita a Roma. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che la variazione del domicilio fiscale ha effetto per il fisco solo dopo sessanta giorni dalla formale comunicazione all'Anagrafica Tributaria. La semplice registrazione del trasferimento presso la Camera di Commercio o la registrazione del verbale non bastano a rendere opponibile il cambio di sede all'amministrazione finanziaria. Di conseguenza, la notifica effettuata dal vecchio agente della riscossione è pienamente valida. La società perde la causa e viene condannata anche per abuso del processo.

Una società di consulenza ha impugnato un avviso di accertamento fiscale per operazioni ritenute inesistenti. Dopo la decisione sfavorevole in appello, la contribuente ha proposto ricorso in Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per cassazione poiché la società non ha depositato la copia autentica della sentenza impugnata entro i termini previsti dall'articolo 369 c.p.c. La difesa ha tentato di giustificare l'omissione allegando uno screenshot del software di invio e lamentando un malfunzionamento del sistema telematico, ma i giudici hanno accertato l'assenza del documento nei file trasmessi. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata non solo al pagamento delle spese legali, ma anche a una sanzione per abuso del processo e al pagamento del doppio contributo unificato.

Una società con sede a Malta ha ricevuto un accertamento fiscale per IRPEF e IRAP. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'esistenza di una stabile organizzazione non dichiarata in Italia, basandosi sulla presenza di un amministratore operante sul territorio nazionale e sulla gestione di dipendenti e conti correnti in Italia. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. I giudici hanno rilevato difetti tecnici nella formulazione del ricorso e l'esistenza di una doppia decisione conforme nei precedenti gradi di giudizio. La società è stata condannata a pagare le spese legali, una sanzione per lite temeraria e il doppio del contributo unificato.

Il Lavoratore ha chiesto il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro domestico dal 1997 al 2016 alle dipendenze di due coniugi, pretendendo differenze retributive e TFR. Dopo il decesso della moglie nel 2010, il rapporto era proseguito con il marito. I giudici di merito hanno accertato l'esistenza di due contratti distinti, dichiarando prescritti i crediti del primo rapporto per il decorso di oltre cinque anni senza atti interruttivi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore, confermando che la morte del datore di lavoro domestico interrompe il rapporto e che il successivo contratto con il coniuge superstite costituisce una nuova e autonoma relazione lavorativa. Il lavoratore è stato condannato alle spese e a una sanzione per lite temeraria.

Una contribuente ha impugnato l'invito al pagamento del contributo unificato tributario per l'anno 2017. Dopo il rigetto nei gradi di merito, ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo riguardante il merito della pretesa tributaria. Ha invece accolto il secondo motivo relativo alla liquidazione delle spese giudiziali. Il giudice di merito aveva infatti condannato la contribuente a pagare ben 2.500 euro di spese legali per una causa di valore pari a soli 30 euro, superando irragionevolmente i limiti tariffari e la stessa nota spese presentata dall'Amministrazione Finanziaria pari a 454,40 euro. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza sul punto, rideterminando le spese in 454 euro.

Il Fideiussore ha impugnato il decreto ingiuntivo ottenuto dal Creditore, contestando la validità della fideiussione e invocando la decadenza dal diritto di garanzia per violazione dei termini di legge. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che, in presenza di un contratto autonomo di garanzia con clausola a prima richiesta, al creditore basta inviare una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento entro sei mesi dalla scadenza del debito per evitare la decadenza. Non è quindi necessario avviare una causa in tribunale. Il Fideiussore ha perso la causa ed è stato condannato al pagamento delle spese legali e di una sanzione per lite temeraria.

La Venditrice ha stipulato un contratto preliminare di compravendita impegnandosi a cedere la proprietà superficiaria di un immobile. Tuttavia, il terreno su cui sorgeva l'edificio apparteneva a un ente pubblico per via della scadenza della concessione originaria. L'Acquirente ha quindi chiesto la risoluzione del contratto per grave inadempimento della Venditrice, pretendendo la restituzione della caparra e il rimborso delle migliorie apportate all'immobile detenuto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Venditrice, confermando che chi promette in vendita un bene di cui non è titolare è gravemente inadempiente. Poiché la risoluzione cancella il contratto con effetto retroattivo, l'Acquirente ha diritto al rimborso dei miglioramenti eseguiti come soggetto terzo.

Un'azienda ha contestato la cartella di pagamento per la tassa sui rifiuti, sostenendo di non dover pagare il tributo poiché il Comune non svolgeva correttamente il servizio di raccolta, costringendola a rivolgersi a una ditta privata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la mancata o inadeguata effettuazione del servizio non esonera dal pagamento, ma dà diritto solo a riduzioni tariffarie, il cui onere della prova spetta al contribuente. Inoltre, la Corte ha condannato l'azienda per abuso del processo, avendo quest'ultima riproposto motivi palesemente infondati già respinti nei precedenti gradi di giudizio. L'azienda perde la causa e deve pagare le spese legali e una sanzione pecuniaria.

L'Erede di un uomo assistito da un legale ha citato in giudizio l'Avvocato per ottenere un rendiconto e un risarcimento danni. Dopo il rigetto nei primi due gradi, la Corte d'Appello ha condannato l'Erede per lite temeraria e ha revocato il patrocinio a spese dello Stato. L'Erede ha proposto ricorso in Cassazione contestando la revoca retroattiva e sostenendo che la sentenza non fosse definitiva. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che l'abuso del processo giustifica la revoca immediata e retroattiva del beneficio, senza attendere il passaggio in giudicato della sentenza. L'Erede perde definitivamente la causa ed è condannata a pagare le spese di giudizio.

Un avvocato riceveva il pagamento delle spese legali direttamente da una società elettrica in esecuzione di sentenze di primo grado per danni da blackout. Successivamente, tali sentenze venivano annullate in appello. La società elettrica chiedeva quindi la restituzione delle spese legali tramite decreto ingiuntivo. L'avvocato si opponeva contestando la competenza territoriale e l'obbligo di restituire l'IVA. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'avvocato, confermando che il debito restitutorio è liquido fin dall'origine e va pagato al domicilio del creditore. Inoltre, l'avvocato deve restituire anche l'IVA ricevuta e pagare una sanzione per lite temeraria, avendo agito con colpa grave contro un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

Un acquirente stipula nel 1966 un accordo per l'acquisto di un fondo, poi ampliato verbalmente, recintandolo e utilizzandolo come proprietario. Dopo la sua morte, gli eredi chiedono l'accertamento dell'avvenuta usucapione di un terreno. Gli eredi del venditore si oppongono, eccependo la nullità dell'accordo originario. La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso degli eredi del venditore. I giudici confermano che la nullità del contratto di vendita non impedisce il possesso utile a usucapire, se il soggetto si comporta come proprietario esclusivo (uti dominus). Gli eredi del venditore perdono la causa e vengono condannati a pagare le spese legali e una sanzione per lite temeraria.

Una società riceveva finanziamenti pubblici da un'agenzia statale per produrre pellet, ma l'agenzia sospendeva i pagamenti e revocava le agevolazioni dopo la commissione di reati da parte di un socio e il mancato completamento delle opere. La società invocava l'eccezione di inadempimento per giustificare il proprio ritardo, lamentando la mancata erogazione dei fondi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando la legittimità della revoca. La condotta dell'agenzia era pienamente giustificata dalla gravità dei fatti emersi. La società è stata condannata anche per lite temeraria.

Il Contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento per cartelle esattoriali prescritte. Il giudice d'appello ha accolto il ricorso ma ha disposto la compensazione delle spese giudiziali senza fornire motivazioni concrete. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente, stabilendo che la compensazione delle spese giudiziali nel processo tributario richiede motivi gravi ed eccezionali esplicitamente indicati, non formule astratte. Di conseguenza, la Corte ha condannato l'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una contribuente contro gli avvisi di accertamento emessi da un Comune per il pagamento dell'ICI negli anni 2010 e 2011. La contribuente sosteneva che i terreni fossero inedificabili a causa di alcuni vincoli urbanistici e contestava la valutazione aree edificabili ICI effettuata dall'ente. La Suprema Corte ha chiarito che i vincoli di destinazione non equivalgono a un'inedificabilità assoluta, ma incidono solo sul valore di mercato. Poiché la contribuente ha proposto un ricorso manifestamente infondato nell'ambito di una procedura accelerata, i giudici l'hanno condannata non solo al pagamento delle spese di giudizio, ma anche a pesanti sanzioni per lite temeraria in favore del Comune e della Cassa delle Ammende. Il Comune vince la causa.

Un produttore agricolo ha citato in giudizio l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura chiedendo il pagamento di oltre diecimila euro. Il ricorrente sosteneva che la somma fosse dovuta per titoli speciali, mentre i giudici di merito hanno accertato che la richiesta riguardava aiuti supplementari smentiti dai documenti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo che l'interpretazione della domanda giudiziale spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato anche per responsabilità aggravata.

Una società in accomandita semplice e i suoi soci accomandatari hanno impugnato la dichiarazione di liquidazione giudiziale, sostenendo di aver cessato l'attività commerciale da anni e di aver solo concesso in locazione un immobile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando che le società commerciali acquistano la qualità di imprenditore dal momento della costituzione, a prescindere dall'effettivo esercizio dell'attività. La cessazione di fatto o la scadenza del termine sociale non impediscono la liquidazione giudiziale; solo la formale cancellazione dal registro delle imprese fa decorrere il termine annuale per l'avvio della procedura. I ricorrenti sono stati inoltre condannati per lite temeraria.

Un creditore ha promosso un'azione revocatoria per rendere inefficace la vendita della casa del suo debitore a un terzo acquirente. Il creditore sosteneva che la vendita servisse a sottrarre il bene al pignoramento. La Corte d'Appello ha rigettato la domanda per mancanza di prove sulla consapevolezza del danno da parte dell'acquirente. Il creditore ha fatto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente si è limitato a riproporre la propria versione dei fatti senza contestare le specifiche motivazioni della sentenza d'appello. Di conseguenza, il creditore ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese legali e una sanzione per lite temeraria.

Un Committente affida a un Appaltatore la costruzione di un immobile, pattuendo una penale per il ritardo nell'appalto. Successivamente, il Committente richiede importanti varianti al progetto originario. A causa dei ritardi, il Committente chiede la risoluzione del contratto e il pagamento della penale. L'Appaltatore si oppone, chiedendo il saldo dei lavori eseguiti. La Corte di Cassazione conferma che la richiesta di rilevanti opere aggiuntive da parte del committente azzera il termine di consegna originario e la relativa penale, salvo diverso accordo scritto. Di conseguenza, il Committente perde la causa, non ha diritto alla penale e viene condannato a pagare il saldo dei lavori all'Appaltatore, oltre alle spese legali e a una sanzione per abuso del processo.